钢结构防腐施工合同

第一篇：钢结构防腐施工合同

工程施工合同

甲方：大田红狮水泥有限公司

乙方：

甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利合作双赢的原则，就钢结构油漆防腐费用、施工时间及付款方式达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：厂区内

三、施工要求：

1、除锈质量要求：ST3级

（1）除锈方式：机械除锈

（2）除锈标准：按标准ISO 8501-1 St3级（钢材表面无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。底材显露部分的表面应具有比较明显的金属光泽）。

2、刷漆质量要求：

（1）任何刷漆部位都要刷一道防锈底漆，两道面漆。每道膜厚不少于40µ；工作温度在150℃以上的设备表面施以除锈后，再喷涂无机锌粉底漆一道；耐热400℃以上中漆一道，耐热400℃以上面漆一道。总膜厚不少于120μ；面漆颜色由业主指定。

（2）油漆涂装时应注意气候，施工环境温度以15-30度为宜，尤其避免雨天或相对湿度在85%以上时施工，以防止起泡、剥落等现象发生。

（3）油漆涂装时，上一道之漆面必须保持洁净干燥，可后方可涂装第二道，且涂装间隔时间必须依该涂料之施工指引规定施工。时间不能相隔太长，使油漆层间附着力下降。

（4）所有涂料开罐后，不得超过Pot life规定时数，一旦超时即应废弃不得使用，且稀释混合后至使用完毕前应不断保持搅拌，搅拌要 1

均匀，至于溶剂之使用以不超过20%为原则。涂刷后不流淌下坠、不起皱、不露底为准，漆膜表面必须平整、光洁，没有明显凹凸不平情况出现。

（5）必须按照甲方的施工要求作业；由于乙方自身原因造成工程质量事故时，甲方有权要求乙方进行整改、返工，由此造成的一切后果由乙方承担。

（6）工程保质期壹年，保质期内如有任何质量问题，由乙方免费负责维修，一切费用由乙方承担。

四、验收方式：

（1）每道漆之前由甲方监工人员书面验收签字确认，并拍照存档后方可施以下一道工序。

（2）涂刷漆膜厚度必须达到要求漆膜厚度，都要用干湿膜测厚仪测量，必须符合厚度要求。目测表面平整、光滑，没有气泡、斑痕缺陷存在以完全看不到所刷设备的原颜色且均匀为准。

（3）所刷漆部位与其他设施之间以及不同颜色油漆的设施之前应有明显、整齐的界线。

五、工程造价：暂估价万元，以实际决算为准。

六、总日历工期：30天。

七、工程结算依据：

八、工程结算及付款方式：按施工完成进度付款、面积以符合质量要求的面积计算，每月25日双方共同确认当月完成工程量，付款至已确认的工程量造价80%，工程验收结算乙方提供足额正规发票后留足5%工程款作为质保金后余款在竣工验收六个月内付清，一年内工程无质量问题一次性退回质保金；

九、安全约定及违约责任：

1、乙方进入甲方区域，必须遵守甲方安全生产制度及相关规定。

2、未经甲方书面同意，乙方相关人员及车辆不得进入甲方生产区

域，否则由此产生的一切责任由乙方自行承担。

3、乙方相关人员及车辆确因业务需进入甲方生产区域的，必须遵守以下规定：

（1）向甲方基建部门提出申请，填写《外来人员进入厂区申请单》，经甲方安保部门审批同意后方可进入。

（2）进入工地前必须接受甲方安保部门安全教育，并由甲方安保人员负责监督管理。

（3）进入前必须穿戴安全帽、安全鞋、安全背心等安全防护用品。

（4）车辆进入前必须到安保部门办理通行手续，进入后必须限速行驶、按规定线路行驶。

（5）进入生产区域，严禁触摸或操作甲方所有生产设备或其他设施。

4、乙方相关人员及车辆在甲方厂区内发生安全事故的，乙方自行承担由此产生的全部责任，给甲方造成直接或间接损失的，乙方予以赔偿。

十、禁止违约责任：

1、乙方承诺，严格遵守国家相关法律法规，不以任何理由和方式向甲方相关人员（包括直系亲属）进行贿赂。

2、有以下情况之一的，可认定为贿赂：

（1）给予现金、有价证券、购物卡、提货单等。

（2）给予礼品及其他实物。

（3）给予借款。

（4）给予娱乐消费、旅游等。

（5）给予在乙方或关联企业投资入股。

（6）给予其他任何方式的贿赂。

3、经甲方或有关部门确认为贿赂的，甲方有权单方解除合同，乙方自愿承担以下全部责任：

（1）按合同总额的5-10%向甲方支付违约金。

（2）按认定贿赂金额的3－5倍向甲方赔偿。

（3）给甲方造成损失的，乙方按损失额的1－2倍赔偿，并按本次赔偿计算标准对乙方2年内的同类业务进行追诉。

（4）涉及违法的，由甲方所在地司法机关处置。

十一、本合同一式六份甲乙双方各执三份。

十二、如发生争议，双方应友好协商，协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。

甲方：大田红狮水泥有限公司乙方：

（盖章）（盖章）

委托代表：委托代表：

年月日

第二篇：钢结构除锈防腐施工方案

原煤仓旋钢结构转楼梯及栈桥 加固、除锈防腐施工方案

一、编制依据：

《钢结构加固技术规范》、《涂装前钢材表面锈蚀等级及验收规范》（GB8923-11）相关的施工工艺标准及规范。

二、工程概况

钢结构钢梁、柱等钢结构工程加固、除锈、防腐。

三、施工准备

1检查并统计钢结构各部件的完好及损伤程度，做好材料配备。2 配备好登高作业必要安全设施和施工所需设备，并符合要求。3 作业人员应经过专业培训，培训合格。4 现场安全防护措施完善，有防火和通风措施。露天作业要选择适当的天气，大风、遇雨、严寒天气均不应作业。

四、工艺流程

1、首先是钢结构表面的清理(包括附着物等)→加固、更换损伤钢结构部件→检查验收加固钢部件→再次检查所有钢构件的完好程度确保无损伤→第一遍钢构表面除锈→第二遍钢构表面除锈→第一遍钢构表面打磨→第二遍钢构表面打磨→第一遍钢构表面防锈底漆涂刷→第二遍钢构表面防锈底漆涂刷→第一遍钢构表面防锈面漆涂刷→第二遍钢构防腐面漆涂刷→钢构防腐工程质量的检查与验收。

2、钢架防腐油漆时建筑结构表面的清理工艺： a、表面清理是为了更好为钢架进行底漆的涂刷，因此在进行底漆的涂刷前，应将需涂装部位的进行相应的清理操作，便于以后的钢架防腐施工，主要清理涂刷部位的灰尘，锈渍，油污等。

b、对于涂刷部位的清理将直接影响涂刷底层的质量好坏。因此采用了两次除锈和两次打磨的施工工艺，确保了防腐底漆的质量。c、除锈要使钢材表面能够显示出金属的特有的色泽。

d、除锈是除了使钢材表面出现金属光泽外，还要对金属表面进行一定的打磨，使底漆可以和钢架表面更好地接触，达到更好的钢架防腐效果。

e、钢架除锈完成后，在构件上每隔1-2米钻一个￠12的圆孔，以便于排水，这样减少了雨水对钢结构构件的腐蚀。

五、除锈方法与工艺选择

根据要求、锈蚀的程度及实际施工经验采用电毛刷除锈法，这是目前采用最多，也是最先进的一种除锈方法（不适合喷砂除锈环境），它的工作原理是利用高速电机高速运转，带动毛刷在钢结构表面摩擦而将钢架表面的铁锈、油污等不易清理的杂物清理干净，该方法是目前最常用的一种除锈方法，这种施工除锈方法效果极佳，除锈完后须在12小时内刷底漆。

六、钢架防腐油漆施工时面漆涂刷的实用工艺

1、钢架防腐油漆涂装底漆与面漆一般中间的间隔时间比较长，因此一定要控制好油漆的质量(特别是温度低于5度时的施工)。

2、底漆涂装：按A：B：C=10：1：0.3充分搅拌均匀，配制后须在12小时内刷完。刷漆时要勤沾、短刷，且涂刷方向要一致，接槎整齐，待第一遍干燥后，再刷第二遍，第二遍涂刷方向要与第一遍涂刷方向垂直，以保证漆膜厚度均匀一致。底漆涂装后需4-8h才能达到表干，表干前不得涂装面漆。

3、钢架防腐油漆，当面漆在进行涂刷时，使用过程中要不停地进行油漆的搅拌，而涂刷的方法和方向与上述工艺相同。均匀地与建筑物表面进行接触，这样才能保证有良好的钢架防腐效果

4、第一道面漆涂装：按A：B=10：1的比例配制并充分搅拌均匀，保证色泽一致、粘度及稠度不流坠、不显刷纹。在使用过程中应不断搅和，涂刷方法与底漆相同。

5、第二道面漆涂装：涂刷前先清除构件表面的杂物等，对碰掉的地方，应先补底漆，再补面漆。根据工程实际情况，第二道面漆涂装须在完工前之间完成。

七、质量要求

1、所用原材料须符合设计要求和有关标准的规定。涂刷前表面除锈须符合设计要求规定，处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。不得误涂、漏涂，涂层须无脱皮和返锈。涂装工程的外观应达到：涂刷均匀，色泽一致，无皱皮、流坠和气泡，附着良好，分色线清楚、整齐。

2、质量保证措施

1）推行全面质量管理加强质量意识教育，使每个施工人员认识到质量的重要性。并落实质量责任制，确保质量控制体系有效运行。2）坚持工程质量三级验收制，上道工序不合格，不进行下道工序施工。

3）质检员要对每道工序进行检查，发现问题及时找出原因，采取措施，妥善解决。

4）运用奖罚制度，保证质量控制体系的有效运行，保证各项质量责任制的贯彻执行。

5）严格控制材料的采购质量，严格按规定对材料半成品进行检验，杜绝不合格材料和半成品入场。

6）针对工程质量要求与施工特点，编制成品保护措施，对成品进行保。

*****公司 2018-10-18

第三篇：钢结构施工合同

钢结构施工合同

发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，依据本工程双方的招投标书，按照本工程的招标说明及招投标结果，经甲、乙双方协商，签定本施工合同，并一致确认以下条款内容：

第一条 工程概况 1、工程名称： 钢结构工程、工程地点：

3、工程面积：、工程内容： 钢构件安装；（需围护彩板安装另作结算）第二条 合同价款

1、本工程造价： 工程款总计 元，合计 元/㎡。

2、本工程款含工程材料费、安装费、钢材防锈费。（建筑安装发票）除外。

3、所有钢材规格及型号安装摆放位置参照图纸要求安装施工。

4、因图纸变更调整而增加的工程量，另行签证，另行增加工程款。第三条：工程款支付及结算

本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。工程款分三阶段支付 ：

（1）合同签订后，乙方按照甲方通知时间进场，全部材料进场后甲方支付工程总造价的40%，即 元。

（2）主体钢材结构完工后（彩钢夹芯板未铺）付40% 即 元。（3）全部工程结束验收后再支付工程尾款20%即 元。第五条 甲方责任

1、甲方应在开工前做好施工场地围墙的建设，做好场地的初步平整，提供平整顺畅的道路以保证乙方顺利开工。

2、甲方应提供免费的施工电源及施工用水。

3、甲方负责当地地方关系的协调，保证工程能顺利进行。

4、甲方负责按合同约定支付工程款。第六条 乙方责任

1、乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、乙方负责提供安全防护及劳动保护。

3、乙方应根据本工程的实际情况作好员工安全、文明施工教育。

4、乙方应严格执行施工质量规范及文明施工的规定，听从甲方人员的管理和指导、否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第七条 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理 第八条：本合同一式两份，各执一份，签字生效。

发包单位签字（甲方）： 承包单位签字（乙方）：

年 月 日 年 月 日

第四篇：钢结构施工合同

钢结构安装承包合同

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

甲乙双方就乙方承包甲方的钢结构安装事宜，经友好协商，达成以下一致协议，以共同遵守执行。

一、工程地点：

二、工程内容：两块户外广告牌钢结构的安装，两块牌规格为：，左边这块牌（靠人民大道这边A1）在原有的基础上加固、增宽、增高、除锈及上漆，打磨，安装焊接三面翻牌架，基础水泥灌注，焊接固定户外射灯。右边这块牌（靠威格大厦这边B1）需按规格重新焊接安装、除锈及上漆，同时包含这两块牌的射灯安装和配合我方技术人员焊接安装三面翻广告牌。

三、工程承包方式：包工不包料。

四、工程价格：左边这块牌（靠人民大道这边A1）以人民币元包干，右边这块牌（靠威格大厦这边B1）以元一平方包干。

五、合同工期：A1-5天

B1-12天

付款方式：

乙方施工完毕后支付款项80%，验收合格后20%一次性支付完。

六、施工材料由甲方提供，施工工具由乙方自行解决。

七、施工期间所有一切安全问题及劳务经济纠纷由乙方自行全部负

责承担，与甲方无关。

八、甲方责任：对工程进度质量及合同履行情况进行监督，检查和签

证，解决在施工中应由甲方解决的问题。

九、乙方责任：

1、工程施工过程中所产生的垃圾不可随地乱扔，需集成堆统一自行

处理。

2、施工工地材料必须摆放整齐。

3、指派专人负责施工现场的管理与联系工作，并参加工程验收。

4、乙方不得无故拖延工期，每拖延一天罚款50元。

5、工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工，并承担所有返工材

料费用。

6、乙方无故停止施工，经过甲方口头通知后2小时不恢复正常施工，乙方放弃所有争辩权利，甲方可以另行安排其它工人进行施工，甲方

有权利不给予乙方进行结算。

十一、质量与验收以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量

为准。

十二、在执行本合同发生纠纷时，由双方协商解决，协商不成的，向

甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起

生效。

甲方（发包方）：乙方（承包方）：

代表：身份证号码：

日期：日期：电话：电话：

第五篇：钢结构施工合同

建设工程施工合同

（钢结构制安部分）

建设单位：

施工单位：

签订日期：2018年 月 日 钢结构工程制作安装合同

发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

兹由乙方承建的 工程，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程内容：

⒈图纸设计单位：

⒉图纸设计编号为：。3.运输安装：

凡涉及图纸内容的钢结构和其它辅助材料等的所有防锈处理、运输、吊装、安装等，均由乙方负责。

4.标高和轴线尺寸均按设计图纸或图纸说明(并结合现场)施工。

5、图纸有未注明或不明部分，需要甲方解释的，承包人应以书面形式递交甲方。否则甲方视无问题。但施工后出现问题或不符合设计要求或《规范》时，一切损失均有乙方负责。

二、承包范围和方式：

1、图纸全部钢结构工程（不包括基础预埋件及螺杆）；

2、包工包料

三、工程质量：

（1）、所有构件制作安装均应符合《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205-83。

（2）、屋面防水工程防渗漏保修期为 五 年。

四、防火要求：

根据设计要求，钢结构耐火等级为 一

级，钢结构件均需按设计要求做防火处理。

五、合同工期：

1、进场起吊时间 ： 2019 年 2 月 20 日。

2、吊装、安装竣工时间： 2019 年 5 月 10 日。(安装期为79天)

六、合同价款：

1、建筑面积：。

2、单位造价：每平方米屋面面积按 元/㎡计算。

3、合同价款为： 元。(为含增值税)。（大写）。

4、合同价款为一次性包定价款。包括防火涂料、所有检测费、管理费用等。

七.确定变更价款

承包人在工程变更确认后适时提出变更工程价款的报告，经工程师和发包人委派的工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）、根据投标报价书中适用于或类似于变更工程的价格，经工程师和发包人委派的工程师确认后执行。

（2）、没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师和发包人委派的工程师确认后执行。

（3）、工程师和发包人委派工程师确认的增加（或减少）工程变更价款作为追加（或核减）合同价款，与工程款同期支付（或核减支付）。

（4）、因承包人本身原因导致的工程变更，承包人无权要求追合同价款。

八、工程价款支付方式

1、钢梁、柱等主钢构进场开始吊装，支付工程总价款的30%；

2、安装全部竣工，包括防火涂料竣工，工程待验收前付至工程总价款的50%；

3、工程竣工验收后（竣工验收在三个月内）付至工程总价款的70%；

4、竣工后满一年（按竣工报告时间）付至工程总价款的80%；

5、竣工后满二年（按竣工报告时间）付至工程总价款的95%；

6、余款为质保金，在规定的保修期时间内分期支付。

7、因投标人原因延误工期或工程存在质量问题，招标人有权缓付或拒付工程款。投标人不得以缓付或拒付工程款作为延误工期的理由，对以上延误工期或工程存在质量问题投标人应负违约责任。

九、工程安全施工条款：

1、承包人在施工现场的安全管理、教育由承包人负责。开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育，对施工区域、作业环境等进行检查，确认符合安全要求后施工。

2、承包人在施工范围内应临时设置围栏或警告标志，禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意，承包人不得擅自使用发包人的设施和设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施。

3、承包人在施工过程中应遵守国家和地方法律法规及安全管理条例。承包人必须按国家相关规定，办理施工人员人身和财产的相关保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、不得雇佣精神病患者、呆傻人员等进行施工。从事高空作业 的施工人员，必须进行身体检查。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、恐高症及其他不适应高空作业的人员，一律不准从事高空作业的施工。

5、承包人在施工中要确保用电安全，严防发生触电事故，杜绝一切不安全隐患，定期对现场进行安全检查，不得随意拉、接临时电源线、裸线或直接插在电源插座上，如因承包人用电不慎所造成的一切后果由承包人负责。

6、在施工范围内如对第三方（人、物）造成伤害，其后果由承包人负责，并承担全部责任；如对发包人原有设备及成品等物品造成损坏的，由承包人负责对损毁物品进行赔偿。

7、承包人在施工时不得随意动用明火作业或私自存放易燃、易爆物品，如因施工需要，需动用明火作业，承包人应事先挣得发包人同意，并提出书面申请批准后，方可使用。并由承包人派专人负责现场施工安全，保证安全无事故。如承包人私用明火、私存放易燃易爆等物品，产生的一切后果均由承包人负责。

8、承包人在施工中，不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及楼宇安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱发。对施工中遗留的各种废料及物品，应做到当天施工当天清理，保证施工现场的清洁卫生。

9、承包人在施工过程中不得随意拆改移动消防专用设施设备。

10、承包人在施工中人员凡在离地面两米以上进行的作业，都属于高空作业。所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业或临时，均应执行高空作业安全管理规定。

11、施工过程中不得有打架斗殴，如出现此类事件，造成后果的，承包人应承担全部责任。

12.工程施工中发生安全事故时一切费用和责任均由承包人负责。

13.工程施工中发生安全事故后出现行政处罚时一切费用和责任均由承包人负责。

14.在处理安全事故时若出现兹事或闹事而影响发包人生产的，承包人应负全部责任。

15、本条款未涉及的安全必须按《建设工程施工安全技术操作规程 》施工。

十、工程验收：

1、乙方所施工的钢结构工程质量应符合设计要求和严格按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定执行。

2、乙方应接受甲方和监理单位监督验收。

十一、工程资料： 乙方在竣工验收前一星期应把所有应提供的资料交给发包人。

十二、违约

1、甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，甲方应承担违约责任，乙方可延期工期或停工。

2、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，乙方应承担违约责任。若乙方不能按期竣工或中途退场时，乙方将承担违约金：为合同总价款的5% 元。

十三、争议

甲乙双方在履行此合同时发生争议，可申请当地工商或建设行政主管部门进行调解。同时也可向工程属地仲裁委员会提请仲裁或向工程属地人民法院提起诉讼。

十四、保险

乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自由人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

保险事故发生时，发包人和承包人应尽力采取必须要的措施,防止或者减少损失。

十五、其他

1、招标文件为合同的一部份。

2、招标文件中投标人如中标后，即视为本合同的乙方。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经甲乙双方签字后生效，双方全面履行本合同条款后此合同自行失效。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定人（签字）： 法定人（签字）：

或委托代理人(签字): 或委托代理人(签字):

2018 年 月 日