第一篇：建筑装饰合同
发包方（甲方）：________________________
承包方（乙方）：________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修管理规定》和其它法律、法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条 工程概况
1.l、工程名称：
1.2、工程地点：
1.3、承包范围：
1.4、承包方式：
1.5、工期：____天，本工程自______年____月____日开工，于______年____月____日竣工。
1.6、工程质量：
1.7、合同价款（人民币大写）：______________________________
第2条 甲方工作
2.l、开工前____天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。【www.feisuxs第 一范文 网整理该文章，版权归原作者、原出处所有。】
2.2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方____份。
2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。
2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条 乙方工作
3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条 关于工期的约定
4.l、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。
第5条 关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73－91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ30－88）等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定_________标准。
5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知____日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
第6条 关于工程价款及结算的约定
6.l、双方商定本合同价款采用第____种：
(1)固定价格。
(2)固定价格加____％包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。
(3)以可调价格:按照深圳市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
6.2、本合同生效后，甲方分____次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。
拨款分____次进行，拨款____％金额
6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料____天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在____天内，结清尾款。
第7条 关于材料供应的的约定
7.l、本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 ％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
相关的合同范本·英文建筑合同·房屋建筑装修施工合同·建筑工程施工安全合同协议书·建筑安装施工合同·国际土木建筑工程合同·标准建筑工程施工合同范本7.2、凡由乙方采购的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第8条 有关安全生产和防火的约定
8.l、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条 奖励和违约责任
9.l、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的____％支付滞纳金。
9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作为奖励。
9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方________元，作为奖励。
9.4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9.5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
9.6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9.7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条 争议或纠纷处理
10.l、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解
第二篇：建筑装饰工程施工合同
建筑装饰工程施工合同
甲方：（发包方）江苏省第一建筑安装有限公司
乙方：（承包方）身份证号：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规
定，结合本工程的实际情况，明细甲乙双方的权力义务，双方在平等自愿、相互
协商下达成以下协议：
第一条、工程概况
1、工程名称：兵团农行营业部安居南路分理处装修工程
2、工程地点：
第二条、承包方式
3、工程施工范围施工图纸内全部内容、（不包含成品柜台、防弹玻璃、防尾随门）含消防、安防布管。
4、工程承包方式：包工
5、工程费用：835000元×26%=217100元总计工程费用：
第三条、开工日期：年月日
第四条、交工日期：年月日（实际有效施工期为 50 天）。
第五条、交付方式
（1）进场五日内支付%进度款及施工期间相应进度款
（2）施工完毕支付合同总额%
（3）竣工验收完日内付至合同总额100%。
6、本工程是以施工图设计方案依据，由确定的总造价来结算。
7、在施工过程中，甲方依据乙方工程进度支付相应的进度款。
8、工程完工交付中，所余款项在日内一次性付清。
第六条、施工要求
9、乙方所有施工工具、设备及劳保用品自备，所有施工人员需交本人身份
证复印件照片1份。
10、特种操作人员必须持有特种操作上岗证方可进行作业。
11、乙方进出工地必须佩戴工作证，戴安全帽，要做好施工现场的卫生及安
全保卫工作，并严格执行本公司各项规章制度，服从现场管理人员管理及安排，非施工人员不能随意进出入施工现场。
12、乙方自配安全帽，安全带等安全设施，如果自配安全设施达不到安全生
产的要求，甲方有权停止其施工，由此造成的损失，由乙方负责。
13、乙方在施工过程中，严格按施工要求文明施工，严禁野蛮施工，否则由
此造成的损失由乙方全权负责，甲方不承担任何责任。
14、坚决杜绝将工程转包，负责人必须每天在现场，如果无故不在，每天扣
500元，长时间不在，属违约，自动退出施工现场，并承担违约金。
15、乙方在施工过程中，要严格按照施工操作规范进行施工，做工要精细，检查中如有不符合要求的，按照公司“施工检查实施细则”进行处罚。
16、甲方认可的图纸设计方案，为确保设计人员的创意思想，及方案的完整
性，在施工过程中尽可能不要随意更改。
17、乙方在施工过程中必须服从甲方现场工程管理人员的管理，否则甲方有
权对乙方进行处罚。每次罚款200元。
18、乙方负责自己所用材料的卸车、搬运及施工现场卫生的清扫，保持施工
现场的清洁。
19、乙方的施工工具自备（各种机具、五金工具及所需施工电缆）
20、施工未说明处均按施工规范执行。
第七条、发包方与施工方的职责和义务
21、发包方派相关负责人现场指导和跟踪技术质量工作，提出整改意见，乙
方必须服从并限期更正，如在限期内未达到合同中要求，发包方有权终止合同，所产生工费不予结算（已铲除）。
22、甲方不得无故拖欠施工进度款，否则施工方有权停工。
23、发包方委派现场负责人，负责该工种全盘工作。
24、施工方必须保证现场施工人员满足施工进度的需要，若影响施工进度、质量、甲方有权终止合同并清出现场，并不予结算工费（已产出）。
25、如遇不可抗力因素造成停工，甲乙双方互不追究一切费用，工期顺延，顺延日期由现场签证为准。
26、施工方必须对特种工种及危险工种投保，保险金全部由施工方承担。
27、施工方严禁聘用童工。一经发现，立即将其清出施工现场并处罚该施工
方1000元。
第八条、违约奖罚：
28、甲方或乙方中途无故终止合同，或不履行合同约定的其它义务致使乙方
或甲方要求解除合同，应按未履行部分造价的%付违约金。
29、乙方如不能按时交工，按每逾期一日对乙方罚款500元。
第九条、工程验收
30、验收标准以国家《建筑装饰装修施工质量规范》为准，并依据图纸及工
程文件规定的项目范围进行验收。
31、乙方工程完毕，负责清理施工现场。
32、工程质量等级为优量，终以当地质监站的评定为准。达不到优良的按总
工费的%进行处罚。
33、工程保修为一年，保修范围以乙方所施工的项目为准。
第十条、其它
34、乙方食宿等费用自理，甲方可以帮助给予协调。
35、乙方施工人员必须有合法证件，并办理相关手续。否则所产生的后果由
乙方负责。
36、为确保本工程保质期完工，乙方在施工期间基本保证每天出勤人
（技术工），如施工人数达不到合同要求，按500元/人从工费中扣除。第十一条、附则：
37、本合同一式贰份，（壹份三页），甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
38、本合同自甲乙双方签字之日起生效，乙方工费结清时本合同自动解除。
39、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
40、现场规章制度、安全文明施工措施、施工检查实施细则等，具同等法律。
甲方签章：乙方签章：
项目负责人（签名）：项目负责人（签名）： 地址：地址： 电话：电话： 日期：日期：
第三篇：建筑装饰施工合同样本
建筑装饰工程施工合同
发 包 方：鄂尔多斯市华研房地产开发有限责任公司
承 包 方：北京天信恒远装饰材料有限公司
工程名称：铁西青铜器广场顶部柔性天花项目
签订日期：年月日
合同细则
甲方：鄂尔多斯市华研房地产开发有限责任公司
乙方：北京天信恒远装饰材料有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，双方在平等自愿协商一致的基础上。就甲方的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：铁西青铜器广场
2、工程内容：顶部柔性天花
3、工 程 量：以实际完成工程量为准。
3、工程承包方式：包工包料
4、工程期限：
开工日期______年_____月_____日
竣工日期_____年____月_____日
5、合同价格：本项目按方式承发包，承包单
价为后见附表。竣工结算按实际完成工程量结算。
二、施工图纸
乙方提供施工图纸；图纸一式两份，双方各执一份。乙方照图
施工，如与现场不符或甲方提出变更意见，乙方应积极配合完成变更的内容。如因此影响工期的，工期顺延。
三、甲方义务
1、甲方在开工前协调好施工现场与其他施工队的关系。
2、参与工程质量和施工进度的监督，检查或指定乙方所使用各种施
工材料。对乙方不符合相关规定的材料或施工工艺进行监管并责
成乙方整改，如因乙方不按甲方整改意见则按违约责任处理。
3、对乙方施工人员进行安全管理，防止各类安全事故的发生。
四、乙方义务
1、在施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质
量标准。按期保质完成工程，如因乙方原因造成的各类事故，由乙方承担所有的责任。
2、严格执行施工现场管理的规定，不扰乱现场秩序和污染环境。保
持施工现场的整洁，经常清扫施工现场，做到工清、料清、场清。
3、保证甲方支付的工程款项优先支付己方施工人员工资和劳务费用，维持施工队伍的稳定。并遵守甲方对乙方相关劳务的管理。
五、工程变更
工程项目及施工方案如需变更，以现场签证为准。变更项目增
项、减项或工程量的增减由双方协商书面确认，签证后计入工程结算。
六、材料的提供
乙方提供的材料、设备应不得超过市场价格，乙方应在材料到场时通知甲方接受检验并签字确认。
七、质量标准
1、双方约定本工程施工质量标准达到甲方要求并符合国家及地方的相关规定和标准。
2、双方如对工程质量发生争议，由当地建设工程质量监管部门对工
程质量予以认证，所需费用由责任方承担。
八、工程验收和保修
1、施工过程中做好隐蔽工程验收记录，并且作为验收的组成部分。
2、工程竣工后，甲方组织验收并确认合格签字后由乙方负责保修壹
年。
九、工程款支付
1、双方签订合同时，甲方支付乙方壹万伍仟元整。
2、钢架制作完毕时，甲方支付乙方叁万伍仟元整；
3、软膜天花到场时，甲方支付乙方工程款总价的75%。
4、软膜安装完毕，经甲方检验合格，甲方支付乙方工程款总价的95%.5、质量保证金返还方式：
5.1留工程总造价的5%作为质量保证金，质量保证金在工程验收合格
一年后付清。
5.2在保修期内如有质量问题甲方在通知乙方72小时内，如乙方不能
到场维修，甲方有权进行维修所发生的费用从乙方的5%质保金中扣除。付质量保证金时扣除甲方支付的保修费。如质保金不足应由乙方补足。
十、安全施工
乙方必须严格按国家建筑施工安全技术规范要求进行，因违
章操作，造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人自行承担。
1、由乙方原因造成的重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即向甲方及
相关部门报告，同时按政府相关部门要求处理，并承担发生的一切费用，甲方配合处理。
2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关政府部门的认定处理。
十一、违约责任
1、乙方因自身原因延误工期的，需按国家相关法规承担违约责任。
2、乙方施工质量不符合质量验收标准的，有义务进行修护以达到质
量标准。如经修护后仍不能达到验收标准，乙方承担一切责任。
3、每次报进度款时必须后附工人工资表，如有不实或未按甲方及相
关部门政策执行（注：优先发放工人工资），所有责任由乙方承担，并承担该批工程量10%的违约金。
十二、其他
1、本协议在执行过程中发生争议，双方协商解决，如协商不成，可
向协议履行地人民法院提起诉讼。
2、本协议一式四份，甲方三份；乙方一份。
3、本协议自双方签字盖章后生效。
＜此页无正文＞
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
签订日期：年月日签订日期：年月日
第四篇：建筑装饰工程施工合同
建筑装饰工程施工合同
发包方（甲方）：陕西华都置业有限公司
承包方（乙方）：西安程方装饰设计工程有限公司
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议。
第一条：工程概况
1.1工程名称：榆林御溪台商业裙楼裙楼干挂石材
2.1.2工程地址：榆林市开发区
1.3承包范围：
榆林御溪台商业裙楼裙楼干挂石材工程施工图所包含的所有工作内容。
工作内容：材料采购、加工、制作、运输、安装等。
1.4承包方式：包工包料。
1.5工期：计划有效工期日历天。
本工程自202_年 8月 20日进场做开工准备，具体开工时间以开工令为准。于 202_年6月 19 日竣工。
工程现场因甲方原因如不能满足施工要求，由乙方办理延期申请，甲方确认后予以延期。
1.6乙供材料选用：以施工蓝图为准，结合设计师提供的物料表和甲方材料认质认价单（为
合同附件）。
1.7工程质量：乙方必须依据国家现行的有关标准规范及甲方要求施工，验收依据建筑装饰
装修工程质量验收规范GB50210—202_，按图纸组织施工。甲方依据国家有关验收标准和规范要求参照施工图纸组织验收，对不合格的部分由乙方无条件进行返工，费用由乙方自行承担。且对延误工期承担相关责任。
1.8 发包依据：采用综合单价包干（所有试验费、脚手架搭设及租赁费等施工措施费已含在工程造价内），具体综合单价见后附单价汇总表。蓝图范围外零星用工装饰类人工费按照50元∕工日进行调整。
1.9合同价款：约。
第二条：甲、乙方工作
2.1指派理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2.3乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。因乙方原因造
成的安全责任事故由乙方自行承担。乙方严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，同时提供竣工图纸，编制工程结算书。
第三条：关于工期的约定：
3.1 因甲方未按约定完成工作，影响工期，经甲方确认后工期顺延。
3.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工作，工期不顺延。并处以相应的罚
款。
3.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致每次连续
停工8小时以上，工期经甲方审核认定后相应顺延。
3.4工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，验收合格后，方可办理移交手续。
第四条：关于工程价款及结算的约定
4.1双方商定室外装饰合同价款采用（人工+辅材+机械+主材）清单计价，清单单价依据施工
图设计工艺，施工规范，结合甲方工艺要求状态下进行组价。室外装饰工程乙供主材均按甲方认价单执行，工程量据实结算。认价单见后附表格。
4.2工程竣工，甲方接到乙方报告后应在 天内组织验收，在天内未验收，视为合格。
4.3工程竣工验收后15天内，乙方向甲方提交竣工图及完整的结算资料，甲方收到乙方提交的竣工资料及竣工图后30天内进行核实，给予确认或提出修改意见，若是乙方不能按期送达全部资料，造成甲方未能按期资料存档、审计和结算，乙方将承担不能结算或封帐的一切后果。
4.4乙方提出工程结算并将有关资料送达甲方审核后，甲方审核确认无误，该工程进入结算程
序。
4.5甲乙双方就工程结算结果资料查完毕10 天内，进入付款程序。
4.6施工过程中因设计变更或现场尺寸不符所增加或减少的部分，决算时统一结算。（以签证
单和变更图纸为准）
4.7竣工结算依据：依据双方确认的竣工图纸，变更图纸或变更说明，签证单及合同单价据实
结算。签证装饰零工按50元/工日计算。
第五条：工程进度款支付约定：
1、本工程预付款及备料款为合同总造价15%；
2.后预置埋件施工完毕（无工作面除外），且所需钢材进场80%，支付工程合同总造价的30%；石材幕墙龙骨安装完成、石材进场并开始安装支付工程合同总造价的30%；合同内容全部施工完成，支付工程合同总造价的10%，竣工验收后，自甲乙双方对结算书无异议之日起一月内支付工程合同总造价的10%，剩余5%作为工程质保金，质保两年。
3、乙方在甲方付款前提供等额建筑业统一发票。
第六条：人身安全约定：
乙方在施工过程中应办理施工现场人员保险并支付一切费用，如出现意外将承担一切责任，依据甲、乙双方签定（施工安全责任协议）中各条款之承诺，甲方不承担任何责任及费用。
第七条：奖励和违约责任
7.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方
若乙方现场管理、安排得当工期提前竣工，每提前一天甲方支付乙方3000元奖励金。7 2因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔
偿对方由此造成的经济损失。
第八条：质保金
8.1质保金。工程竣工结算时，甲方从应付给乙方的工程款内，按工程结算价款总额的％
预留工程质保金。
8.2质保期为贰年，质保期起始日从竣工验收合格之日起算。质保期内，乙方应在接到甲方的修理通知后，在24小时内，派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成的返修费用，甲方从乙方质保金中扣除，不足部分由乙方负责在五日内支付，非乙方原因返修的经济支出，由甲方承担。
8.3质保期满后甲乙双方依据工程质量的实际及质保金扣付的情况，甲方在十个工作日内支
付乙方剩余的质保金。
第九条：其他约定
9.1现合同价单价组成依据为附件预算表、乙供主材认价单及图纸，施工中用材及结构未经甲方允许不得做任何调整。
9.2乙方承担施工过程中的水电费，装表计量，现场材料搬运费，垃圾清运费乙方自理。
9.3乙方严格执行招标文件中第六条《工程质量要求》之规定，如果进场材料出现与封样不符将处以每批次壹万元扣款。
乙方采购供应甲方认质认价材料，应严格按照合同认定范围采购。甲方可以在乙方材料到场时及安装使用过程中进行监督检查，如发现与认定内容不一致，可以要求乙方进行
拆除、更换，延误工期不予认可。
甲方认质认价材料应由乙方进行封样。样品一式二份，分别存放于甲方审价部门、甲方项目部，以作为检验材料是否符合约定标准的依据。
9.4甲方对乙方现场管理人员根据组织协调能力、能否服从甲方指挥的态度，甲方酌情有权要求乙方更换现场管理人员。
第十条：附则
10.1本合同在执行过程中出现异议时，由甲乙双方协商解决或另签补充协议，协商不成时交
项目所在地人民法院解决。
10.2合同内容履行完成后此合同自行失效。
10.3本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
附件：
一、单价汇总表；
二、乙供材认质认价单；
甲方（盖章）：
甲方代表：
年月日乙方代表： 乙方（盖章）：
第五篇：建筑装饰工程施工合同
建筑装饰工程施工合同
发包方：
（以下简称甲方）
承包方：
（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条、工程概况
1.1、工程地点：
1.2、承包方式：
轻工辅料，部分主材
1.3、工期：本工程从
****年**月**日起至
****年**月**日止；
1.4、工程质量：合格
1.5、合同价款（人民币大写）：
(价格变动参照装饰装修工程增减项目变更单)。
第二条、甲方工作
2.1、指派
为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条、乙方工作
3.1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。办理施工所涉及的各种申请、批示、等手续。
3.2、指派
为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的拢民问题及与周围单位（住户）的关系。
3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条、关于工期的约定
4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第五条、关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程质量应达到合同约定的国家质量全优标准。
5.2、甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程验收，在征得甲方同意后，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延。
5.3、由于甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知一周内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
5.6、施工中甲方提出增改项目，必须事先通知乙方，并双方签定附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方承担，工期顺延。
第六条、关于工程价款及结算的约定
本合同生效后，甲方按下表约定支付全部工程款。
拨
款
金
额
合同签订之日3日内（工程款50%）
元
工程竣工之日10日前（工程款40%）
元
工程竣工之日3日内（工程款10%）
元
第七条、有关安全生产和防火的约定
7.1、甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
7.3、由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第八条、违约责任
8.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方按人次计算300-400元/人（按工种）。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的3
‰
支付滞纳金。
8.2、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
8.3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。
8.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
8.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第九条、争议或纠纷处理
9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
第十条、其它约定
10.1、工程质保期两年。
第十一条、附则
11.1、本合同正本两份，双方各执一份。
11.2、本合同履行完成后自动终止。
11.3、附件
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
单位地址：
单位地址：
电话：
电话：
日期：
日期：
鲁公网安备37028302000876号