消防工程安装承包意向合同

第一篇：消防工程安装承包意向合同

消防工程安装承包意向合同

发包人：*****************（建设方以下简称甲方）

承包人：***************************公司（施工方以下简称乙方）

上述甲乙双方就************************消防系统工程改造（工程项目名称）通过友好协商，本着平等、自愿、互利的原则，签订本合同，以资双方守信执行。

一、工程概况

工程名称：********************消防工程改造

工程地点：*****************

二、承包工程内容：

1、消防水池、消防泵房、室外消火栓及室外管网与原有消防管道连接部分；附《工程预算书》；

2、乙方合同范围之外施工的内容，根据甲方签字认可的现场签证单据实增加决算额，计价依据同本合同第五项第2条。

三、工程承包方式：依据《工程预算书》中消防内容包工、包料、包安全及通过消防防主管部门验收合格。

四、工程期限

1、本工程合同工期为______天。

2、如遇下列情况，工期作相应顺延：

①发包方在合同规定的开工日期前2天，不能向承包方交付施工场地、施工用水，电源未接至施工现场，影响承包方进场施工的；

②因重大设计变更或施工方法与设计规定不符或延迟供货而影响进度的； ③在施工过程中因停水、停电连续影响八小时以上的；

④发包方现场代表无故拖延办理签证手续而影响进度的；

⑤发包方未按合同支付预付款、工程进度款及材料款的；

⑥因遇不可抗力（如台风、水灾、火灾、地震等）影响工程进度的。

五、工程合同总价

1、依据乙方提供《工程预算书》经甲方审核后合同总价为人民币元；

2、工程项目计价计算依据：

（1）按照*****相关规范进行造价，主要材料均为国标。

（2）合同计算外增加及设计变更工程项目，以签证单和工程竣工图办理增减结算；其计算方式与标准按第（1）条执行。

六、工程质量检查验收

1、甲方应在进场前向乙方提供施工图及相应的技术文件。乙方应按施工图及相关的技术文件和国家有关施工规范施工，并接受发包方现场代表的技术指导和监督检查。

2、本工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工资料四套。

3、乙方所用材料应为合格产品，达到使用要求，并能确保消防部门验收通过即可。

七、合同价款的支付与结算

1、合同签订后三天内甲方支付工程合同总价款的30%为预付款，即人民币（大写）：；小写：￥元。

2、乙方主要材料、设备进场后，经发包人现场代表认可，甲方按每月完成工程形象进度的80%支付工程进度款：工程完工并经消防部门验收合格后7天内支付到该工程合同总价款的97%，剩余3%留作工程质量保证金，质保期为1年，待质保期满无质量问题，7天内一次性付清。

八、安全施工

施工现场的一切安全措施由乙方自行负责，并承担由自身施工造成事故的责任和因此发生的费用。

九、技术要求

1、严格按照设计图纸和相关消防规范进行施工；

2、完善系统调试记录，并经监理、业主签字；

3、工程竣工后，由乙方完善竣工图，并进行相关消防培训。

十、保修与服务

1、本工程保修期为壹年。

2、在保修期间，乙方在接到甲方故障报告后，必须在24小时内安排人员到达现场维修及处理。

3、质保期内，出现质量事故，甲方口头、电话或函件通知乙方，乙方不按规定的时间安排人员到达现场，甲方在获得相关证明的证情下，有权自行安排人员维修，维修费用及相关的其他损失费据实在质保金内扣除。

4、保修期满后，乙方仍继续为甲方提供长期的技术支持。

十一、违约责任

1、本工程图纸由乙方协助甲方报审通过，若甲方未能把本消防工程交付给乙方施工，应向乙方支付违约金50000元整（大写：伍万元整）。

2、一方终止合同，应向对方承担合同总价款20%的违约金，乙方延期竣工或甲方延期付款，则按延期部分5%0/天 向对方支付违约金。

3、因甲方的原因（资金等原因）造成工程拖延期超过3个月，则视甲方违约，违约金从逾期之日起按合同总金额的 5%0/天支付乙方。

十二、培训

在工程竣工交付使用前，乙方免费对甲方负责本系统操作、管理维护的相关人员进行现场操作及系统维护的培训工作，培训工作完成后，由参加培训的人员签字作为培训依据。

十三、乙方必须向甲方提供乙方承包工程内容（合同的第二条）和工程合同总价所含的定额报价书。

十四、本合同如发生争议，由乙方所在法院进行裁决。

十五、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章生效。

十六、其他未尽事宜，双方协商解决。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签订时间：签订时间：

第二篇：消防工程安装承包合同书样本

消防工程安装承包合同书

发包方：

承包方：重庆市舜捷消防工程有限公司 工程名称：

合同编号：

签订地点：

签订时间：年月日

消防工程安装承包合同

发包方：（以下简称甲方）承包方： 重庆市舜捷消防工程有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，甲方同意将消防工程发包给乙方，经双方协商一致达成如下条款：

第一条 工程地址：

第二条 工程名称：

第三条 工程承包内容：

第四条 工程日期

１、工期：天

２、开工日期：以甲方通知日期为准。

３、完工日期：以开工日期之日天完成。

第五条 工程承包形式：

根据甲乙双方所确定的消防工程内容为准，达到消防验收要求。

第六条 工程质量及技术要求：

１、工程质量标准：合格工程。

第七条 材料、设备供应方式及价格依据：

1、乙方使用的材料、设备，符合消防验收。

第八条 工程价款及付款方式：

１、合同总价款：小写：元，大写元整。２、付款方式：材料进场后付合同总价的80%,安装完毕后付合同总价的95%，消防验收合格后付清合同总造价的全款。

第九条 合同价款调整及结算方式：乙方按第三条规定的消防工程内容包工包料完成，除此之外的新增工程内容，施工前由甲方出书面施工指令并同时与乙方协商确定新增施工工程的价款。

第十条 双方责任

（一）甲方责任：

1、负责协调现场各工种关系。

2、协助工程施工期间交工验收及竣工验收，3、组织办理工程竣工结算工作。

4、甲方的消防施工图必须经乙方消防报审过后，才可以进行施工。

（二）乙方责任

１、按图施工，并保证施工质量,乙方可对图纸进行优化即设计变更。

２、负责按施工组织设计方案组织施工，在合同工期内全面完成工程承包工程量。

３、按规定向甲方报送工程进度报表。

4、安全责任：因施工造成的一切安全事故，由乙方承担所有责任。

5、负责消防相关资料的完善。

6、保修维护期1年，从竣工验收合格之日起算。

第十一条 文明施工：争创文明工地

第十二条 工程竣工验收

１、工程施工期间的交工验收，由乙方组织，甲方参与。

２、消防竣工验收由乙方组织。

第十三条 违约责任

１、甲方按合同要求，及时付款给乙方，如故意拖延，按承包合同价的5％支付违约金。

２、乙方按合同要求，保质保量完成工程内容。如有违约，按承包人承担合同总价5％支付违约金（因甲方原因造成的工程延误除外）。

第十四条 争议及解决办法

在合同执行中，双方发生争议，应及时协商解决，协商不成，由任何一方申请长寿区人民法院审判解决。

第十五条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收结清工程尾款，保修期满后自然失效。

第十六条 本合同甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。

发包方：承包方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人（签字）：托代理人（签字）：

联系电话：联系电话：

年月日年月日

第三篇：消防工程安装合同

消防工程安装合同

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下合同，以资共同信守。

一、工程名称：

二、工程地址：

三、合同承包范围：遂昌火柴厂地块1#安置房工程防空地下室与一层建筑给排水分部、建筑电气、智能建筑分部、消防设施及报警分部等一切安装工程与调试工作。

四、合同工期：201___年___月___日至201___年___月___日。

五、工程质量标准：按照国家质量规范验收，一次性验收合格。

1．工程质量标准：建设工程施工质量验收统一标准GB50300-202_；建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-202_、GB50243-202_、GB50303-202_、GB50339-202_等国家202_版质量验评标准。

2．按国家行业最新规范建设工程施工质量验收统一标GB50300-202_和相关安装现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程；达合格等级。

六、工程质量进度管理

1、乙方在整个施工过程中必须服从监理单位、总包单位及甲方施工管理人员的管理。乙方必须严格按照施工图纸（包括工程变更联系单）及验收规范进行施工。

2、若设计更改或甲方原因引起的工程返工，返工费用由甲方负责，若乙方原因引起的工程返工，返工费用由乙方承担。

3、甲方必须按照工程进度及时提供合格的工程材料，施工管理人员必须及时提供相关的施工图纸及施工图纸交底工作，乙方施工进度必须按照总包单位进度要求执行，乙方应在规定的期限内按要求完成甲方指派的所有工作内容。因乙方原因造成工期延误，则乙方需做相应赔偿。因甲方材料或其它原因造成工期延误，则甲方需做相应赔偿。

七、工程安全、文明施工管理

1、在施工中，必须做到“安全第一”、“质量第一”，进入施工现场必须戴好安全帽，佩带上岗证，发现未戴安全帽、穿拖鞋进入工地者，每人每次罚款50元。乙方须为进场施工人员购买人身意外伤害险，如有违章操作发生意外伤亡事故的，由乙方自行完全负责。

2、高空作业必须系安全带，带病人员不得高空作业，酒后不得施工，使用梯子时底部采用防滑措施，手持电动工具必须经常检查、维护。

3、注意用火、用电安全。电焊气割作业场所消除易燃物品，氧气、乙炔瓶应保持足够安全距离；电气线路与设备安装必须由专业电工操作，严禁乱拉乱接。

4、公司内部施工人员间、与兄弟单位施工人员都应搞好团结，严禁打吵架事件发生。

5、乙方在施工过程中做到文明施工、安全生产，在施工过程中发生的一切安全事故责 任及费用由乙方负责。甲、乙双方将给部分施工人员缴纳工伤保险费。工伤保险费甲、乙双方各承担一半。

八、材料管理

1、工材料进场，乙方必须有专人清点并协同现场监理、甲方管理人员进行质量验收，办理验收签证手续，材料质保书及检验报告、产品合格证等资料交给现场施工管理人员管理。对不合格的材料，乙方有权拒绝使用。

2、进场材料应堆放整齐，各班组的工程余料、施工垃圾收工前套各自负责回收清理，尽量避免材料遗失，杜绝材料浪费现象。

九、双方任务：

甲方：

1、负责提供完整的施工图及相关联系单。

2、工程技术人员负责与业主协调关系，现场指挥、监督工程进度与质量和对工程量的核实签证。

3、负责主材（设备）供应、校验、审报。

4、配合乙方现场施工安全管理及监督。

5．编制施工组织设计，并送交发包人、监理、审查批准，做好各项施工准备工作。乙方：

1．自备施工安装过程中的一切机具、用具。

2。按施工图、联系单、照消防施工规范要求、严格按审批的施工组织设计认真组织施工。保质量、保进度，按时完成施工任务。负责工程全部资料的签证和整理，必要时甲方需要配合，保证验收一次性通过。

3．在施工中，必须服从甲方管理，听从管理人员的指挥、指导，本工程的有关管理文件，甲方以书面形式发出并以乙方签收为准，乙方不得以任何理由拒收。同时可提出合理化建议并可共同探讨。

4、施工中所需主材（设备）用料（包括附属主材）提前十五天报给甲方，以便甲方配料，工程所用材料和设备甲方送到工地后，由乙方自行验收保管，若有损坏或丢失，由乙方负责赔偿。其他辅料及消耗材料由乙方自行负责。（其他辅助消耗材料具体为电焊条、麻丝、厚白漆、砂轮片、氧气乙炔、电胶布、生料带、钢丝、铁丝、罗丝、记号套管、记号笔等等）。

5、做好主材、设备验收清点工程，签证登记入册，做到帐货相符，材料配件超标由乙方负责。

6、按消防验收规范认真做好隐蔽工程的施工记录，及时签证，交甲方备用。

十、安装结算办法：

1。按照《江苏省安装工程预算定额》（202_版）为依据进行结算，（电气设备安装工程工程量乘人工费元、给排水工程工程量乘人工费元、消防设备安装工程工程量乘人工费元、建筑智能化系统设备安装工程工程量乘人工费元）。

2．工程量按实际发生的施工内容及审计部门核实数量为准进行计算安装费。定额中存在的项目，但实际施工中业主及甲方未要求必须执行的项目，不予结算。

3．甲方每月20号支付乙方本月实际完成的工程70%的工程进度款，但必须以甲方工程技术人员核实签证为准。

4．整个工程安装完工，经业主和甲方自检合格，消防检测合格后，十天内结付80%的安装费，消防竣工验收合格后，十天内结付95%的安装费，其余5%保修期满后付清。一

一、为尽事宜，由甲乙双方补充协议或协商解决。

一

二、本合同自双方签订日起生效，本工程经消防竣工验收合格后自然失效。

甲方代表：乙方代表

签订日期：年月日

第四篇：消防工程安装合同

消防安装工程合同

一、工程名称：

二、发 包 人：

三、承 包 方：

四、合同签订时间： 年 月 日

消防工程施工合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，结合本工程实际情况，经甲乙双方协商一致，将订立本意向合同，以资共同信守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程建筑面积：

二、工程承包范围

1、消防报警联动系统；

2、消火栓给水联动系统；

3、水喷淋给水联动系统；

4、消防应急照明疏散系统。注：

三、合同工期

本工程施工总承包单位的施工总工期为 历天，消防工程应满足施工总承包单位的进度计划安排，具体开工日期以建设单位发布的开工令为准。遇下列情况，工期相应顺延：

1、甲方未能按约定提供图纸及开工条件；

2、不可抗力（不包括雨天及高温天气）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家消防工程施工规范要求，保证工程质量验收合格。

五、承包单价及付款方式

1、消防安装工程合同总造价：暂定（￥ 元）。工程结算方式：变更、签 证部份按预算清单造价计入结算中。乙方按总结算费用提供11%的增值税专用发票。材料报验、资料费用由乙方承担。

2、本工程合同签订后，乙方施工进场预埋，预埋期间每月支付5万元，安装施工时甲方按每月6号支付上个月月报已完工程的约70%进度款。工程施工完毕内部验收合格甲方支付工程款至90%，工程竣工经消防部门验收合格，乙方报送消防工程结算书，甲方收到后30天内审计完成，甲方支付工程款至95%，剩余工程款5%作为工程质量保证金，质保期为一年，质保期满后一星期内付清余额。

六、双方一般权利和义务

一、甲方工作：

1、协调土建施工单位提供消防施工用水、用电。

2、开工前10天内甲方向乙方提供贰套审图中心审定的施工图纸，并组织图纸会审和设计交底；

3、甲方对工程的成品及半成品的工作负责安排保护，安排安装后的补漏洞（消防栓洞口、风机口）修补及塞缝；

4、有责任及时配合乙方做好每笔工程进度款的支付、工程量的签证及工程结算；

5、消防报建、验收中发生与消防现场施工无关的费用由建设方负责；

5、工程进入验收阶段负责组织各施工单位配合消防验收工作。

二、乙方工作

1、遵守政府相关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用；

2、按政府及有关部门规定做好施工场地内的清洁卫生工作，必须密切配合土建、水电等工种的施工，以确保工程质量和工程进度，由于乙方原因造成其他工种的窝工、返工的现象，由乙方承担全部的责任，并承担工程延期的赔偿。

3、在施工中乙方应积极主动与水电、土建等施工单位核对清楚工程图纸相关联的尺寸、标高等数据是否统一，在交叉施工过程中，配合水电、土建等施工单位采取措施保护工程成品。

4、工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间是乙方原因发生损坏，乙方自费予以修复；

5、负责消防报建手续、消防验收合格，整理两套入档竣工资料。

七、质量与检验

1、乙方应认真按照国家建设部、公安部颁发的现行规范要求施工，工程竣工后，必须依据国家消防安全有关文件要求，经消防监测和监督部门验收合格，并与土建、电梯等施工单位密切配合搞好本工程，随时接受监理工程师的检查检验，确保工程质量达到合格标准。

2、工程在预埋施工前，乙方应进行自检，并通知监理工程师验收。验收合格后监理工程师必须在验收记录上签字，乙方方可预埋和继续施工。

八、工程变更及取费 8.1工程变更

1、施工中甲方需对原工程进行设计变更，应提前7天以书面形式发出变更通知，乙方按照监理工程师发出的变更通知及相关要求，进行工程变更，因变更导致合同价款的增减，在工程结算时一次性办理。

2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的一切损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

3、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师及甲方同意，不得擅自更改。

4、所发生的变更、签证建设方、监理方签字方可进行施工。8.2合同履行过程中发生工程变更，其工程变更按如下办法调整：

1、合同范围的工程量清单有漏项或工程量增减有误，由甲方或乙方提出，根据工程量计算规则经双方确认后调整予以签证；

2、由于工程变更引起的清单工程量增减及新增清单项目，由甲方或乙方提出，合同中已有适用于变更工程的价格，经甲方确认，按已有价格变更合同价款，合同中有类似价格的，经甲方确认，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，其价格由双方按如下办法确定： 3.1合同价款采取按实结算，工程取费按[202_]《湖南省建设工程消耗量标准》定额及配套的湘建价[202_]113号取费文件。

3.2、人工工资单价执行湘建价[202_]165号文件，安装人工工资按最低工资单价100元/工日计取。

3.3、机械台班及材料单价按202_年第2期《株洲建设工程造价信息》计取。

九、其它事项

1、消防报建手续中因甲方提供的资料不齐全违规施工，所产生的费用由甲方负责支付。

2、项目部制度的施工质量、安全文明施工、材料使用管理、进度管理制度实施细则和所有项目部下发的文函，作为本合同附件，具有同等的法律效力。

3、本合同执行时如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，任意一方可诉讼至甲方所在地人民法院解决。

4、以上条款自双方签字之日生效，本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份、各份具同等法律效力。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

签订日期 年 月 日 签订日期： 年 月 日

第五篇：消防工程安装施工合同

消防工程安装施工合同

甲方：关岭县公路管理段业务综合楼

乙方：关岭县平安消防器材经营部

根据消防法的有关规定，甲方将关岭自治县公路管理段业务综合楼消防工程承包给乙方施工安装，乙方按有关图纸规范要求施工，经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、工程名称：关岭县公路管理段业务综合楼

二、工程地点：关岭县交通路

三、工程内容：室内消火栓给水系统安装（不含应急灯，灭火器，疏散标志等，防火门等，增加工程范围费用另计）。

四、承包方式：包工包料，（由甲方提供施工安装电源承担费用并负责连接城市市政自来水管网连接事项）。

五、工程总造价为：陆万叁仟元整（63000.00元）包干价。

六、工程安装完工后，经消防部门验收合格后，甲方六天之内一次性付给乙方总工程款，款未付清之前，产权属于乙方所有。

七、工期要求：202_年5月2日至202_年5月20日止。

八、质量标准：达到国家现行消防验收规范标准，消防部门验收合格，否则，一切损失由乙方负责。

九、违约责任：由违约方承担对方一切经济损失。

十、安全责任：甲方负责提供安全的施工环境，施工过程中造成的安全事故，由乙方负责。

十一、乙方在安装消防设施时打穿楼洞修补由甲方负责。

十二、本合同自签字时生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方代表签字：乙方代表签字：

日期：年月日日期：年月日