第一篇：招标合同
OID笔ID设计招标协议
（甲方）：
（乙方）：
本协议为甲乙双方有初步的沟通，在OID笔ID/ME设计报价、完成周期上
有初步的共识的基础上签订。
根据《中华人民共和国合同法》，及有关规定。经甲乙双方友好协商，就甲
方的产品造型设计招标达成如下协议：
一． 甲乙双方共同确定工业设计项目确认书。
二． 乙方需在本协议签订后10天内提交3款设计方案及一款色彩方案供甲方选择,要求每款方
案提供2D图（六视）、工艺解析图。
三． 如甲方选定乙方的设计方案，则付给乙方人民币3000元，同时与乙方正式签订工业设计
合同（ID/ME），前述所付费用做为甲乙双方后续签订的工业设计合同的首批开发费包含于
工业设计开发合同开发费用之中，或甲乙双方协商在后续签订的工业设计开发合同中开发
费相应的减除此协议已付部分。
四． 如甲方未选定乙方的设计方案，甲方支付给乙方人民币1000元做为参与酬谢。同时甲方
有义务对乙方的设计方案保密。
五． 本合同一式两份，双方各执一份。
六． 本合同须双方当事人盖公章和法定代表人签字方能生效。本合同自双方盖章、签字之
日起生效。
（甲方）：(乙方)：
名称（盖章）名称（盖章）
甲方法定代表人（或委托代理人）签字乙方法定代表人（或委托代理人）签字
公司帐号：
户名 :
帐号 :
200 年月日
第二篇：招标代理合同
合同编号：
招标代理服务合同
委托人（甲方）：
代理人（乙方）：
为顺利完成项目的招标工作，甲方根据《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》，已通过招标确定乙方为甲方202_招标工作合作机构之一。按照相关法律规定，在公平、公正、平等、自愿的原则下，双方经协商达成以下一致意见：
一、组成本合同协议的文件：
1.本合同协议书；
2.本合同协议书的补充条款；
3.中标通知书；
4.代理申请书。
二、委托代理范围和具体代理内容
甲方委托乙方代理的具体范围和内容为：202_物资采购、工程投资、咨询服务类部分项目招标。
三、合作代理期限
甲乙双方招标代理工作合作期限：合同签订之日—202_年12月31日
四、权利和义务
1.甲方的权利和义务
（1）根据国家有关规定，办理项目的相关审批手续，包括招标方案的核准手续；
（2）向乙方提供有关本次招标项目的相关文件和资料（如项目批准文
－ 1 －
件，招标方案核准文件，招标项目的技术要求、图纸等）；
（3）与乙方共同商定招标有关事宜，并密切配合乙方开展招标工作；
（4）对乙方拟定的招标公告（含资格预审公告）及编制的招标文件（含资格预审文件）予以审核和认可；
（5）根据评标委员会提出的评标报告和推荐中标候选人的情况，依法确定中标人（或授权评标委员会直接确定中标人）；
（6）授权由乙方向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出中标结果通知书；
（7）在规定的时间内与中标人签订招标项目的承包（或供货）合同；
（8）接受有关行政监督部门依法实施的监督。
2.乙方的权利和义务
（1）拟定招标工作计划，向招标人提供招标前期政策法规咨询，保证招标程序的合规合法；
（2）在遵守法律、法规和规章政策等有关规定的前提下，维护招标人的合法权益和社会公共利益；
（3）乙方及附属机构不得参加本招标项目的任何投标，也不得为其他任何投标单位提供咨询服务；
（4）严格按照招标方案核准部门核准的招标方案进行招标，认真履行代理职责，未经原招标方案核准部门同意不得擅自变更；
（5）保证代理人员及时到位服务，不得更换代理申请书中已经载明确定的代理服务人员，更不得非法转让委托事项；
（6）在甲方提供有关技术资料的基础上编制招标文件（含资格预审文件），编制文件要认真、细致、负责任；要符合国家及甲方有关部门的制度－ 2 －
要求；经甲方审查同意后，报送有关行政监督部门备案；备案后印刷发售；根据招标工作需要，负责就相关事宜协调有关行政监督管理部门，如协调不成功，甲方有权更换招标代理机构。
（7）负责发布招标公告（含资格预审公告）或发出投标邀请函。凡是公开招标的，必须在国家发改委或省发改委依法指定的媒介发布招标公告（含资格预审公告）和中标公示；
（8）组织投标人踏勘现场（如有），负责招标文件的修改、澄清等工作；
（9）从《河北省统一评标专家库》中抽取评标专家，并在开标前向有关行政监督部门履行告知义务，主动接受依法实施的开标、评标全过程行政监督；
（10）负责组织和主持有关开标会（含资格预审会）、评标会等活动，并承担有关会务费、专家评审费、差旅费等；
（11）在评标委员会推荐中标候选人或经授权直接确定中标人并完成评标报告的基础上，负责将评标报告提交甲方；
（12）向中标人发出中标通知书并邀请其在规定时间内和招标人签订合同，向未中标的投标人发出中标结果通知书；
（13）委托事项全部完成后，负责向甲方提供本招标项目的完整档案资料，并在规定时间内向有关行政监督部门报送招标投标情况的书面报告；
（14）遵守职业道德规范，保守招标活动中的各项秘密，自觉接受有关部门依法实施的监督，有关部门因监督事项要求提供有关资料的，应当积极提供；
（15）切实履行好在《代理申请书》中承诺的各项义务；
（16）向招标人收取约定的招标代理服务费。
－ 3 －
（17）乙方同意甲方以抽签方式从202_招标代理合作机构中选定具体项目的委托招标代理机构。
五、招标代理服务费
1.招标代理服务收费以乙方在招标《代理申请书》中的“招标代理服务收费报价”为准；若代理项目未招标成功，申请人负责就所代理项目向发改委申请批复等一系列手续的办理，并不再收取招标代理服务费等任何费用。甲方支付费用前，乙方须向甲方开具与其营业执照经营范围一致的合法有效发票（按国家开具发票要求，填开项目必须齐全完整，否则不予接收）。
2.代理招标项目过程中发生的相关费用由乙方承担；
3.甲乙双方约定，招标代理服务费由甲方支付，乙方不得以任何名义向中标方收取任何费用。
4.因乙方的原因造成招标、评标、中标无效的，乙方承担违约责任，并向甲方支付违约金50000元。
六、合同的变更和解除
1.在本合同有效代理期限内，发生下列情形之一的，甲乙双方应解除代理关系，并及时报原招标方案核准部门和有关行政监督部门备案：
（1）因不可抗力致使本委托招标项目不可能实现的；
（2）本委托招标项目被国家有关行政审批部门依法撤销的；
（3）任何一方丧失民事行为能力或者破产的；
（4）在招标代理过程中，乙方被有关行政监督部门取消或暂停招标代理资格的，或停止其一定时期内招标代理活动的；
（5）乙方被有关部门降级而不具备承担本项目相应资格的；
（6）有证据证明乙方损害甲方利益或给甲方的合法权益造成重大损失－ 4 －的；
（7）乙方变更“代理申请书”中承诺的代理服务人员超过2人以上的（含2人），或代理服务人员实际到位人数少于承诺人数2人的；
除上述7种情形外，任何一方不得单方面终止本合同。
2.合同终止后，本委托合同尚未履行的，终止履行；已经履行的，除不可抗力因素外，根据履行情况和解除原因，无过错方有权要求对方赔偿损失。
3.合同终止后，尚有未完成的招标事项的，甲方可以重新通过招标方式确定招标代理机构，也可以继续委托乙方继续完成相关招标事项。
七、违约责任和争议的解决
1.因乙方违约而导致双方合同解除的，如果乙方已收取了代理服务费，应双倍赔偿给甲方；如果乙方尚未收取，则按约定的代理服务费全额赔偿甲方。因乙方的违法行为而受到行政处罚的，由乙方自行承担，由此给甲方造成损失的，还应当赔偿损失，并清除有关不利影响。
2.双方都有违约行为的，各自承担相应的违约责任。
3.甲方和乙方如在合同履行过程中发生争议，应首先本着实事求是和诚实信用的原则友好协商解决。
4.如通过上述办法不能解决争议的，双方同意向合同签订地张家口经济开发区人民法院提起诉讼。
八、附则
1.本合同未尽事宜，双方按照相关法律法规的有关规定办理，也可以签订补充条款，补充条款是本合同的重要组成部分，但补充条款不得与本合同已规定的事项相抵触或违反本合同的约定。
－ 5 －
2.合同的生效：甲乙双方约定，本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方公章报经有关行政监督部门备案后生效。
3.本协议一式五份，双方各执两份，向有关行政监督部门备案一份。
4.合同签订地：河北省烟草公司张家口市公司
甲方（委托人）：（盖章）
代表人或其授权代理人（签字）
乙方（代理人）：（盖章）
法定代表人或其授权代理人（签字）
－ 6 －年月日
第三篇：加压招标合同[范文模版]
保定市赢佳立源项目
加压供水设备
招
标
文
件
保定市赢佳房地产开发有限公司
202_年 10 月 26 日
审核人（水暖工程师）： 审核人（电气工程师）：
赢佳立源智能加压供水设备（及安装）招标文件
第一部分 工程简介
工程地址：乐凯大街与天鹅路交叉路口 招标单位：保定市赢佳房地产开发有限公司
赢佳立源项目共计建设四栋住宅楼，水泵房设在地下一层，标高-6.4米，屋顶消防水箱顶标高72.2米，市政自来水管网（进泵房）压力大约0.25MPa。住宅楼给水系统分四个区，1区由市政管网直接供水，2区、3区、4区由地下室给水设备加压供给。
1区1-4层（88
户）1区市政供水。 2区5-11层（210 户）2区设备供水。 3区12-18层（210 户）3区设备供水 4区 19层以上（132 户）4区设备供水
以上户数为3#、5#、1#、2#楼总户数（1#、2#楼为预装）
第二部分 设备明细
2区给水加压泵型号（两用一备）3区给水加压泵型号（两用一备）4区给水加压泵型号（两用一备）稳压罐3台2、3、4区各一台 控制柜3台2、3、4区各一台 水箱100m³ 1台
第三部分 投标范围
3.1本次投标单位必须为保定市供水总公司合格供应商。
详见保水政字【202_】39号文件关于印发《合格供方目录》的通知 3.2供应的产品必须经甲方实地考察认可后方可使用
3.3投标单位需提供清单上列明的设备及附件、备件。并负责运输、设备安装和调试及试运行，设备进水口与市政管网连接的管道、设备出水口与地下一层管网的连接及阀门。并根据设备尺寸出具设备安装基础图，按规范进行深化原水泵房图纸设计及技术文件。3.4投标单位需认真勘察现场，对有异议的问题以文字性文件上报招标方 3.5投标单位提供的产品，必须是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。3.6投标单位需说明其在设备及系统的生产集成过程中，所采用的主要元器件、设备等的名称及制造厂家，并提供相应的技术说明书。
3.7投标单位必须在投标文件里标注整体保质期限，主要材料及设备的保质期限，设备的加工周期及安装周期。
3.8投标单位必须负责相关部门的交工验收(包括水质取样验收合格),并提供交工验收的必备资料，负责对物业指定人员的技术及操作指导。
3.9投标单位需提供保证设备在质保期内正常运转所必须的附件、备件、工具和消耗品等，在投标书中列出清单，提供名称、用途和制造厂，其价格含在总价中。
3.10投标单位还必须保证，在保修期满后以优惠价格提供维持正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等。在投标书中列出清单，标明名称、单价和总价。其费用在投标书中明列，但不包括在总价中。
3.11在投标文件特殊条款中请自报售后服务承诺。
第四部分 标准
设备/材料应按本规格书规定的标准和规范进行设计及加工。若在设计和加工中应用的某项标准或规范在本规格书中没有规定，则投标单位应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整中文原件给招标方。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能为施工方所接受。本技术规格书中使用的标准如下：
GB/T 26003-202_
无负压管网增压稳流供水设备国家标准
GB 755
旋转电机定额和性能（GB 755-202_：idt IEC60034-1:1996）GB/T 3214
水泵流量的测定方法 GB 4208
外壳防护等级（1993）（GB 4208-202_，IEC60529：202_，IDT）GB/T5657
离心泵技术条件（III类）（GB/T 5657-1995，eqv ISO 9908:1993）GB/ 12771
流体输送用不锈钢接钢管
GB/T 17219
生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB 20236
现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB 50268-1997
给排水管道工程施工及验收规范
GB 5013.2
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆
GB/T 17219
生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 4.1检验与测试 4.1.1 法定（或授权）的检验机构将按国家有关法规或条例及本标书所采用的标准中列入监察条款的有关规定，对设备进行监督检验。设备的制造和使用必须置于安全监察机构或授权的检验机构的监督下。
4.1.2 制造单位的检验部门在制造过程中和制造完工后，应按本标书中所提出的标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责，以便相关部门进行验收。
4.1.3设备及附件（包括安装所需的一切零部件及专用工具）、备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后10天内在招标方现场完成。检验人员由招标单位、监理单位和投标单位代表组成。
4.2安装、调试和试运行
4.2.1厂家应派有经验的技术人员到现场进行调试，直到设备正常运行，其费用由 投标方负担。
4.2.2设备安装完毕，应在甲方、监理方工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。
4.3验收
4.3.1当生产厂家所供设备运抵现场后10天内，需由生产厂家、监理单位、建设单位等第三方组成的验收小组，对厂家所供设备的外观和数量进行检验和核实。同时厂家还应提交一份完整的（包括单台设备和整套系统）检验方法和验收标准。作为招标单位的验收依据。水质取样必须达到供水公司的饮用水标准。投标单位负责所有供水公司相关的手续及资料。4.4.标书应具备以下内容： 4.4.1技术资料
（1）省级卫生局颁发的生活饮用水卫生许可批件（2）省级质量监督所颁发质量检测报告（3）省级疾病预防控制中心颁发的检测报告（4）控制系统的整机3C认证（5）生产厂家资质等级证书 4.4.2随机资料包括：（加盖中标单位红章）（1）设备原理图（四套）；（2）安装技术说明（四套）；
（3）操作使用说明书及维修手册（四套）；（4）附件、备件明细表（四套）；
（5）出厂前的各种检验和试验记录（四套）；
（6）原材料、外购零部件的检验合格证（包括授权检测单位出具的产品质量合格证明）（四套）；
（7）其他供用户使用的必备资料。
第五部分 水泵及相应的控制部分技术要求
1.2.3.4.5.6.7.满足招标文件所提供的参数。符合相关行业标准。
变频器采用不低于ABB品牌，其它主要元器件采用施耐德品牌，或同等质量的产品。供水设备均为全变频调控。轴承采用进口品牌。机械密封采用知名品牌。
水泵、补偿器、管路、阀门及所有设备过流部分采用304食品级不锈钢材质，或由厂家提供的合格材质的产品。
8.水泵宜采用格兰富品牌或国内知名品牌的不锈钢水泵。
9.水泵的叶轮需经过动平衡测试，必须具有良好的动平衡能力。
10.采用同轴式设计，以缩短轴的总体高度，提高稳定性，泵轴要求为不锈钢材质，保证更好的水力平衡。
11.在箱体前面的操作面板采用触屏式
机械要求：箱体应具有一定的机械强度和严密的结构。箱体应做有效的防腐处理，并能防潮、防潮、防水、防护等级为IP54。箱内强/弱电系统应独立分区。 冷却系统：对于功率＞3KW的变频器采用强制通风冷却。
电气要求：变频器所有强电元件应进行机械和电气强度的设计，使其能承受冲击电流，对于循环水泵电机的变频器承受的冲击电流应按中国有关标准执行。安装在端子箱内的电缆在传送允许值内的电流时不应超过允许的温升。 变频器的额定值如下：
电源电压：380V.AC±10％； 电源频率：50±2Hz 功率因数：cosΦ≈1 频率精度：0.5％（相对于最高输出频繁） 过载能力：150％最小60秒
控制方式：正弦波PWM控制或更好的方式。
变频器的控制系统应具有调节上升时间和下降时间的线性调节功能。（转速从0～100％，0.1秒～300秒，反之亦然）上升和下降时间；应单独可调。 为避免出现危险的电机/水泵的共振频率，应能通过程序设定跳跃频率。
为方便连接电源及电机电源的动力电缆，应设置动力电缆的接线端子板，电缆接线在接线端子板上压接。
控制电缆端子板应设放松件，并用隔栅分琥不同电压等级的端子。 所有装置应正确接地。
变频器的备件和接地保护要求应在厂商提供的技术文件中说明。
为了所有部件、动力和控制电路、电机等设备在故障情况下的安全，变频器应具有一切必要的保护措施。
12.变频器至少应具备下列保护功能
过载保护、过电压保护、瞬间停电保护、输出短路保护、欠电压保护、接地故障保护
过电流保护、内部温升过高保护、欠相保护
在故障状态下，保护电路应快速动作并报警，泵和变频器停止工作。
同时变频器应具有模拟量及数字输入、输出（I/O）信号，变频器应是电磁兼容的并应采取措施减少电磁辐射和增加抗干扰性。
供货商提供的设备手册应包括设备限制干扰的说明书。 运行要求：控制和检测系统应采用微处理器；
变频器应能通过箱体前面的操作板进行控制和检测；
为方便控制和监测变频器，操作板应包括必要的装置（开关、指示灯、按钮、显示器等）如：
变频器的启动、停止； 变频器参数的按键控制； 输入、输出量的按键控制； 调整设定点和参数； 显示故障并报警。
为了说明操作装置及指示灯等设备的功能及操作方法，应在变频器前面板上设中文说明。
为了便于设备的维护、更换及保养，应尽量使用插接件和电气线路板。第六部分 投标文件密封和递交
1.投标人应准备贰份完整的投标文件。
2.所有投标文件都必须在封袋骑缝处已明显标志密封，并加盖企业法人印章和企业法定代表人印章，封袋上应标明招标人名称、工程名称、投标人名称。
3.投标文件送达时间为年月日，地点：乐凯大街与天鹅路交叉口赢佳立源工地，收件人吴会昌，逾期未送达或未按上述规定视为废标。
第七部分开标、评标、定标
1.评标方法采用综合计分评标办法，招标人主要考虑价格、品牌、性能、实用、科学、环保、节能、优惠条件等因素。
2.开标时间、地点不公开，未中标文件不予退回。
3.出现下列情况的将作为无效投标文件处理，不予参加评标：（1）、明显不符合技术规范、技术标准的要求，投标文件提出不能满足招标文件要求。（2）、以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他虚假方式投标的。（3）、投标人的投标报价低于成本价的。
4.投标截止后，投标人对投标报价或者其它实质性内容修正的函件和增加任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
招标单位：赢家房地产开发有限公司
202_年 10月26日
赢佳立源智能无负压供水设备技术规格书 7
一、总则
1.标准
设备/材料应按本规格书规定的标准和规范进行设计及加工。若在设计和加工中应用的某项标准或规范在本规格书中没有规定，则投标单位应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整中文原件给招标方。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能为施工方所接受。本技术规格书中使用的标准如下： CJ/J 302-202_ 稳压补偿式无负压供水设备行业标准
GB/T 191 包装储运图示标志（GB/T 191-202_，ISO 780：1997，MOD）GB 755 旋转电机定额和性能（GB 755-202_:idt IEC 60034-1:1996）GB/T 3047.1 高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列 GB/T 3214 水泵流量的测定方法 GB/T 3797-202_ 电气控制设备
GB 4208 外壳防护等级（1993）（GB 4208-202_，IEC 60529：202_，IDT）GB/T 5657 离心泵技术条件（Ⅲ类）（GB/T 5657-1995,eqv ISO 9908:1993）GB/ 12771 流体输送用不锈钢接钢管 BG/T 13306 标牌
GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB 20236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB 50268-1997 给水排水管道工程施工及验收规范 JB/T 3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规范 GB/T191 旋转电机基本技术条件
GB3216 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 GB5013.2 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆
GB9439 灰铸铁件 GB1220 不锈钢棒 GB1348 球墨铸铁件
GB4208 外壳防护等级（IP代码）
GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB2556 一般用途管法兰密封面形状和尺寸 GB2555 一般用途管法兰连接尺寸
GB2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）GB/T12785 潜水电泵试验方法
JB/Z294 交流低压电机散嵌绕组匝组绝缘试验方法 JB/Z346 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值 ZBK22 007 Y系列（IP44）三相异步电动机技术条件 JB5274 Y系列（IP44）三相异步电动机技术条件 2.投标范围
2.1 投标单位须提供清单上列明的设备及附件、备件，并负责运输、设备安装和调 试。设备的安装范围
2.2 投标单位所提供的产品，必须是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。
2.3 投标单位须说明其在设备及系统的生产集成过程中，所采用的主要元器件、设备等的名称及制造厂家，并提供相应的技术说明书。3.附件、备件和消耗品
3.1 投标单位须提供保证设备在质保期内正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等，在投标书中列出清单，提供名称、用途和制造厂，其价格含在总价中。3.2 投标单位还须保证，在保修期满后以优惠价格提供维持正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等。在投标书中列出清单，标明名称、单价和总价。其费用在投标书中明列，但不包括在总价中。4.检验与测试
4.1 法定（或授权）的检验机构将按国家有关法规或条例及本标书所采用的标准中列入监察条款的有关规定，对设备进行监督检验。设备的制造和使用必须置于安全监察机构或授权的检验机构的监督下。
4.2 制造单位的检验部门在制造过程中和制造完工后，应按本标书中所提出的标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责，以便施工方工程师进行验收。
4.3 制造单位在取得授权的检验机构确认设备质量符合本标书规定标准和图样要求后，须填写产品质量证明书，并提交甲方。
4.4 设备及附件（包括安装所需的一切零部件及专用工具）、备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后30天内在施工方现场完成。检验人员由招标单位、监理人 员和投标单位代表组成。5.安装、调试与试运行
5.1 厂家应派有经验的技术人员到现场进行调试，直到设备正常运行，其费用由投标商负担。
5.2 厂家应无条件提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具，润滑剂和易损件，并配有专用仪器仪表。
5.3 生产厂家应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。
5.4 设备安装完毕，应在甲方、监理方工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。
5.5 试运行应在甲方、监理方工程师监督下进行，内容如下：
（1）进行设备的所有功能性运行；（2）运行和检测安全装置。6.验收
6.1 当生产厂家所供设备运抵现场后10天内，须由生产厂家、监理单位、建设单位等四方组成的验收小组，对厂家所供设备的外观和数量进行检验和核实。同时厂家还应提交一份完整的（包括单台设备和整套系统）检验方法和验收标准。作为甲方的验收依据。
6.2 当满足以下条件时，甲方才向生产厂家颁发验收合格证书。
提供保定市供水总公司的验收要求。7.技术资料
7.1 生产厂家应提供产品合格证明并随设备免费提供以下资料： 7.1.1 随机资料包括：（加盖中标单位红章）
（1）设备原理图（四套）；（2）安装技术说明（四套）；
（3）操作使用说明书或维修手册（四套）；（4）附件、备件明细表（四套）；（5）水泵出厂检测报告（四套）；（6）其他供用户使用的必备资料。
7.2 除非特别指明，本标书所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。
7.3 为培训目的，施工方有权复制这些资料而不另付费用。8.公差
8.1 所有公差按GB1800-79的规定执行。
8.2 除非特别制定，此系统中使用的数量值均为标称值。
8.3 生产厂家应考虑到所有可能的公差值与安装部件的移动和互连系统的位置差量，以决定应采用合适的安装位置差量值。在任何现场施工开始前，生产厂家应对其安装和与其它系统的连接施工方案报请施工单位（总包单位）审查。9.防火与安全
9.1 所有设备和材料及设计安装方案必须考虑到防火阻燃性能，做到低烟无毒。9.2 设备的设计和制造应充分考虑到操作人员及相关服务对象的安全因素，预防各种意外事故发生。生产厂家应避免设备出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。
二、罐式无负压供水设备技术规格要求： 1）罐式无负压应具有四点功能；
1.对市政管网不产生负压 2.全密闭：用户用水高峰时，设备进行差量补偿，能够在全密闭的工况下进行。（投标单位应详细说明此功能实现的过程）。
3.小流量保压：在用户小流量用水时能否在不启动水泵的情况下进行小流量供水（投标单位应请详细说明此功能实现的过程）。
3)智能增压无负压补偿罐的安装焊接工艺要求：
1.用全自动焊接机采用背面氩气保护工艺进行焊接
2.对罐体施焊，必须严格按焊接工艺标准（速度、电流、主体流量）焊接，确保焊缝熔含良好。
3.焊接完毕要经过酸洗及钝化，防止焊缝及受热区氧化。4)水泵及相应的控制部分技术要求
1.满足招标文件所提供的参数 2.符合相关行业标准
3.变频器采用ABB品牌，其它主要元器件采用施耐德品牌
4.水泵、补偿罐、管路、阀门及所有设备过流部分必须采用食品级不锈钢材质。5.水泵采用立式不锈钢多级泵。
6.水泵的叶轮需经过动平衡测试，必须具有良好的动平衡能力。6)水泵配套电机由水泵厂配套供应。应为全封闭、风冷鼠笼电机（节能型）。
电气控制柜整机通过国家强制性3C认证；
配电箱的质量及技术标准必须满足图纸及相关规范要求。箱内控制开关、断路器、漏电保护器、接触器等设备采用质量不低于施耐德、ABB等品牌产品。
配电箱表面采用喷塑处理。
7)变频器及主要低压器件和附件采用进口优质品牌产品。
变频器应采用晶体模块型，用于鼠笼电机的无级调速。变频器的额定输出应满足电机消耗消耗和负载的特性曲线（转矩/速度，功率/速度曲线）。变频器应包括下列部分：
整流单元、线形电抗器、中间电路、逆变单元、控制和电子监测（包括I/O信号接口）
8)在箱体前面的操作面板
机械要求：箱体应具有一定的机械强度和严密的结构。箱体应做有效的防腐处 理，并能防潮、防潮、防水、防护等级为IP54。箱内强/弱电系统应独立分区。
冷却系统：对于功率＞3KW的变频器采用强制通风冷却。
电气要求：变频器所有强电元件应进行机械和电气强度的设计，使其能承受冲击电流，对于循环水泵电机的变频器承受的冲击电流应按中国有关标准执行。安装在端子箱内的电缆在传送允许值内的电流时不应超过允许的温升。
变频器的额定值如下： 电源电压：380V.AC±10％； 电源频率：50±2Hz 功率因数：cosΦ≈1 输出电压：0～50Hz 频率精度：0.5％（相对于最高输出频繁）过载能力：150％最小60秒
控制方式：正弦波PWM控制或更好的方式。
变频器的控制系统应具有调节上升时间和下降时间的线性调节功能。（转速从0～100％，0.1秒～300秒，反之亦然）上升和下降时间；应单独可调。
为避免出现危险的电机/水泵的共振频率，应能通过程序设定跳跃频率。为方便连接电源及电机电源的动力电缆，应设置动力电缆的接线端子板，电缆接线全不为压接。
控制电缆端子板应设放松件，并用隔栅分琥不同电压等级的端子。所有装置应正确接地。
变频器的备件和接地保护要求应在厂商提供的技术文件中说明。
为了所有部件、动力和控制电路、电机等设备在故障情况下的安全，变频器应具有一切必要的保护措施。
变频器至少应具备下列保护功能：
过载保护、过电压保护、瞬间停电保护、输出短路保护、欠电压保护、接地故障保护
过电流保护、内部温升过高保护、欠相保护
在故障状态下，保护电路应快速动作并报警，泵和变频器停止工作。同时变频器应具有模拟量及数字输入、输出（I/O）信号，变频器应是电磁兼容 的并应采取措施减少电磁辐射和增加抗干扰性。
供货商提供的设备手册应包括设备限制干扰的说明书。运行要求：控制和检测系统应采用微处理器； 变频器应能通过箱体前面的操作板进行控制和检测；
为方便控制和监测变频器，操作板应包括必要的装置（开关、指示灯、按钮、显示器等）如：
变频器的启动、停止； 变频器参数的按键控制； 输入、输出量的按键控制； 调整设定点和参数； 显示故障并报警。
为了说明操作装置及指示灯等设备的功能及操作方法，应在变频器前面板上设中文说明。
为了便于设备的维护、更换及保养，应尽量使用插接件和电气线路板。
三、投标单位应提供的资质
凡在本次邀请行列的生产制造企业、供应商应具备设备相应生产资质或生产许可证，满足招标设备技术、性能要求，所提供文件必须真实有效，如提供虚假资质按废标处理：
1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或3证合一）。
2、省一级产品质量检验报告。
3、省一级卫生防疫部门出具的水质检测报告
4、省一级主管单位出具的涉水卫生许可批件
5、电控柜系统通过国家安全强制CCC认证
6、质量管理体系证书
7、需提供与本项目类似的地区样板工程。
8、保定市自来水公司认可文件
设备明细或图纸
第四篇：委托招标合同
委托招标合同模板
委托保证人（以下称甲方）：_____________ 住所：_________________________________ 法定代表人：___________________________ 电话：_________________________________ 保证人（以下称乙方）：_________________ 住所：_________________________________ 法定代表人：___________________________ 电话：_________________________________ 鉴于甲方参加_________项目的投标，乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向_________（以下简称“招标人”）提供投标担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。第一条定义
本合同所称投标担保是指乙方向招标人保证，当甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务时，由乙方代为承担保证责任的行为。第二条保证的范围及保证金额
2．1乙方保证的范围是甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务，给招标人造成的实际损失。
乙方在甲方发生以下情形时承担保证责任：
（1）在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经招标人许可撤回投标文件。（2）中标后因中标人原因未在招标文件规定的时间内与招标人签订《建设工程施工合同》。
（3）中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。（4）招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。2．2乙方保证的金额为人民币__________________元（大写：__________________）。第三条保证的方式及保证期间
3．1乙方保证的方式为：连带责任保证。
3．2乙方保证的期间为：自保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日，即至______年______月______日止。
3．3投标有效期延长的，经乙方书面同意后，保函的保证期间做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
4．1乙方根据招标人要求以下列方式之一承担保证责任：（1）代甲方支付投标保证金为人民币______元。
（2）如果招标人选择重新招标，乙方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本合同第二条约定的保证金额。第五条担保费及支付方式
5．1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。5．2双方确定的担保费率为：______。
5．3本合同生效后______日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币____________元（大写：____________）。第六条反担保
甲方必须按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照本合同的约定承担保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的______%一次性支付违约金。公务员之家: 第八条双方的其他权利义务
8．1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起______日内，向招标人出具《投标保函》。
8．2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第______款约定的方式解决： 9．1向____________法院起诉；
9．2向____________提起仲裁。（写明仲裁机构名称）第十条甲乙双方约定的其它事项 ___________________________________________________________________________ 第十一条合同的生效、变更和解除
11．1本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。
11．2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。第十二条附则
本合同一式______份，甲乙双方各执______份。甲方：__________________ 法定代表人：____________（或授权代理人）______年______月______日 乙方：_________________ 法定代表人：____________（或授权代理人）______年______月______日
合同条件采用建设工程施工合同示范文件（gf—1999—0201）的《合同条件》。
合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位应在投标文件中进行承诺。
一、施工组织设计和工期
（一）进度计划
乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在三天内批复。
（二）工程开工和工期
1．乙方中标后三天内准备进场。
2．乙方与甲方签订工程承包合同生效后，须在七天内开工。3．合同工期以乙方的中标工期为准。
（三）工期延误
1．对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和甲方代表确认签证后，合同工期相应顺延。
（1）由甲方原因造成的延误。（2）不可抗拒的自然因素。（3）重大的设计变更。
2．非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚202_元。
二、工程质量与验收
（一）工程质量标准
1．乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，甲方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由乙方负责。
2．甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。
3．如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。4．甲方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），乙方不得借故拒绝。
（二）工程质量等级
1．乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。
2．本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。
3．本工程甲方委托_________监理公司监理。
4．隐蔽工程验收，乙方必须提前三天通知甲方及监理公司，经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
三、合同价款与支付
（一）工程款支付
按月完成工作量的80%，以有关部门审核作为付款依据（具体另商议）；
（二）合同价款的调整 发生下列情况之一的合同价格可以调整：
（1）暂定材料价确定（需经甲主及监理公司签证）；（2）设计变更：需经设计院甲方及监理公司签证；
（3）中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。
四、保修
1．本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土建_____年，防水落石出______年，安装______年。
2．保修期从甲方批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%（其中15%为屋面工程保修押金），在保修期满28天后，退还保修金（不计息）。
3．保修期间出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，甲方有权请第三方进行修理，其修理费用由乙方负责。
4．竣工后，乙方应按规范进行沉降测量，并将资料提供给甲方。
五、其他
1．本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确需分包部分，应经甲方许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于90%，且中途无故更换项目经理，甲方有权按工程总造价的1%～5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责，甲方保留索赔的权利。
2．乙方在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
3．乙主必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
4．工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。
5．本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。投标书
_____________市_________公司：
1．根据已收到的《一工程招标文件》，遵照《一市重点建设工程施工招标投标管理办法》的规定，我方经考察现场和研究上述工程的招标文件后，我方愿以招标方预算造价下浮_____%承包上述工程的施工、竣工和保修。
2．如果我方中标，我方将按照规定提交质量、工期履约金各______元。3．一旦我方中标，我方保证在_______年______月______日开工，______年______月______日竣工，即_______天（日历天）内竣工并移交整个工程若违约，除罚没全额的工期履约保证金外，每延迟一天再罚_______元。公务员之家: 4．如我方中标，我方保证使施工的工程质量达到市优。若违约，除罚没全额的工期履约的保证金，再按结算总价的_________%人作为违约处罚金。
5．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书、本招标文件、我方的投标文件将构成约束我们双方的合同文件。7．根据惯例，我方将承担所有的投标费用。投标单位（盖章）：________________ 法定代表从（签字并盖章）
__________年_________月_________日
第五篇：合同解除、招标
施工合同解除后 是否需要备案？是否必须重新招标？
202_-09-23 03:39 来源：中华建筑报 作者： | 我有话说(207 人参与)|
[摘要]
通过分析得知，施工合同解除后，必须重新办理招标投标手续，并由通过招标程序所选定的新施工方继续施工。而在申请重新办理招标投标手续前，必须先持解除施工合同的书面协议或者人民法院判决书、仲裁委裁决书等办理解除施工合同备案手续。
【咨询问题】
某建筑公司通过招投标方式中标承包了我公司开发的北京别墅项目施工任务，在合同履行过程中因双方发生纠纷，通过诉讼方式解除了所签订的施工合同。请问施工合同解除后是否还要报主管部门备案?是否必须重新办理招标投标手续?
【律师解答】
中标合同备案制不是法律或者行政法规的要求，备案制是行政主管部门监督合同履行情况的行政管理措施，是否备案并不影响合同的效力。
建设工程施工合同是发包人和承包人为完成商定的建设工程，明确相互权利、义务关系的协议。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部第89号令)第四十七条的规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送县级以上工程所在地建设行政主管部门备案。
原建设部《建设工程施工合同管理办法》第二十二条规定：“变更或解除合同应签订书面协议。解除合同的，应在签订协议之日起5日内将协议报送原备案机关。”
北京市《建设工程施工合同管理办法》实施办法第七条规定：“施工合同正式签订后，必须严格履行，凡发生变更或解除时，须签订书面协议。协议生效后10天内，承发包双方应将施工合同变更或解除备案登记表，按其管理权限分别报送市或区、县施工合同管理机构备案。” 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同案件适用法律问题的解释》第二十一条规定：“当事人就同一建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。”这是最高人民法院以司法解释的方式对备案制度的肯定。
合同解除后，是否应该重新招标，《招投标法》及《招投标法实施条例》都没有规定，但是该项目属于必须招标的工程项目，仍然应该通过招标确定新的施工队伍。
根据以上规定分析得知，施工合同解除后，必须重新办理招标投标手续，并由通过招标程序所选定的新施工方继续施工。而在申请重新办理招标投标手续前，必须先持解除施工合同的书面协议或者人民法院判决书、仲裁委裁决书等办理解除施工合同备案手续。(北京大成律师事务所 王文杰)
原施工合同解除后，招标人是否需要通过招标确定
新的施工单位续建？
来源：中国招标投标协会
问题：一个3000万元的建设工程，发包人与承包人解除合同之后，尚未修建的工程（超过202_万）是否需要通过重新招标确定新的施工单位续建？如果原招标时有第二中标候选人，是否可以直接确定其为续建工程的承包人？
答：招标人与中标人签订合同，并退还所有投标人（包括中标人）的投标保证金以后，投标有效期和投标保证金有效期均已到期，该阶段的招标已经结束，其招标项目就进入项目的实施阶段。如果该阶段发包人与承包人解除合同，后续工程如何进行？正确的做法如下：
（1）续建项目总投资超过200万元以上时，依据原国家计委3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条之规定，是属于必须招标的项目。因此应依据剩余工程情况，以及当前的市场情况，重新编制资格预审文件和招标文件，再重新公开招标。
（2）不能采用从原招标时的中标候选人中，确定新的承包人。其原因是：
①原招标已经结束，第二中标候选人投标文件已经失效。由于该工程项目
已经进行一部分，因此原项目的投标报价条件已经变化（工程规模、工期、施工条件等都变化了），市场物价也在变化，这个项目不经招标，如何签订新合同？
②原承包人已经实施的部分工程，已近1000万元。好做的部分都做了，剩余工程是比较难做的，如果我是第二中标候选人，这样的项目我是不愿做的。如果重新定价，发包人是要多花钱的。
③由于原投标文件均已经失效，你将工程授予第二中标候选人，如果其他中标候选人或投标人有异议投诉时，招标人是理亏的，也确实对他们是不公正的。只有重新招标才能解决公正的问题。
鲁公网安备37028302000876号