第一篇:彩钢钢结构仓库制作、安装协议(1122)
彩钢钢结构仓库制作、安装协议
编号:
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
甲方将建筑安装工程项目委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方就《********》钢结构彩钢房的制作和安装承包工程:签定本协议,双方必须严格执行。
一、承包工程项目:
(1)工程项目名称:《*********》钢结构彩钢房(2)工程地址:
(3)工程内容:彩钢钢结构房,按附件《**********》(4)承包方式:包工、包料、包质量、包进度、包文明、包安全
二、工程项目期限:
本工程项目工期为进场后二十日完工,如不能按时完成,每延误一日乙方赔偿甲方损失工程总金额的0.5%/日(施工进场时间202_年7月25日)。以合同相关条款为准。
三、工程质量和相关材质的技术要求:
(一)工程质量标准
质量标准:符合国家及行业相关标准及建筑设计相关要求。
(二)相关材质的技术要求
1、主型材:国标型材,规格如附件《轻钢结构圆弧式天棚报价单》所注明细。
2、彩钢采用0.5cm单层彩钢瓦。
四、工程价款及付款方式:
(一)工程价款(按人民币计)
1、工程量为500m2,单价为*****元/ m2。本工程总造价为*******元,人民币(大写):****元整(以上价格均为含税价)。
2、本工程总造价为包含市场材料价格风险和安全风险等一切费用在内的包干价,包括但不限于乙方完成单位工程量所需要的材料费、材料检测费、机械费、人工费、运费、管理费、利润、施工噪音、环境保护、安全文明生产、成品保护和场地清洁费等所有费用,甲方不再承担总造价以外的任何费用。
(二)结算方式
本合同签订后,甲方预付乙方总造价的10%的工程款(计人民币壹万元),乙方材料进场后甲方支付总造价30%作为工程款(计人民币叁万元),工程安装完毕后验收合格后甲方支付该工程合同总造价的55%,余款5%(计人民币伍仟元)作为工程质保金(质保期六个月),质保期内若无质量问题,甲方于质保期满后无息退还乙方。
五、设计、施工工艺和材料供应:
1、本工程由乙方负责设计,乙方应按照国家建设部建筑相关标准进行工程设计,确保该彩钢房的抗震、抗压、抗风系数达到国家相关标准;如因乙方的设计、施工而造成的任何质量问题(人为因素除外)所导致的财产损失和法律责任全部由乙方承担,甲方不承担任何法律责任和经济责任。
2、本工程所需材料均由乙方购买;乙方使用本工程的材料质量、规格应符合国家相关施工验收规范及本合同的规定。
3、乙方所购材料在进场后应向甲方提供产品生产厂家的相关产品检验证书、合格证,并经甲方检验认可后方可制作,不能提供合格证的二次加工材料必须经过甲方检验合格后方可使用。
六、甲、乙双方职责:
(一)甲方职责
1、甲方应按合同规定的进程支付相应工程款。
2、如因甲方原因造成工程停工,甲方将支付乙方材料费为总造价的40%。
3、甲方有权对乙方工程质量进行监督检查。
(二)乙方职责
乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容,并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲
方现场负责人的指挥。
七、其他协议内容:
1.甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门办法的有关安全生产、消
防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2.甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部;应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3.甲乙双方在施工前要认真勘察现场:(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计;
(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计;
制定有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4.甲乙双方的领导必须认真对本单位的职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。5.施工前,乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认
真执行。
6.施工期间,乙方指派同志负责本工程项目的有关安全,防火工作,甲方指派同志负责联系予以协督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故的发生。
7.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定,接受甲方的督促、检查和知道。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务,对于查处的隐患,乙方必须限期整改,对甲方违反安全生产规定、制度等情况,乙方有要求甲方整改的权利。8.在生产操作工程中的个人安全防护用品,由各放自理,甲乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
9.甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用品等必须认真检查,发现隐患,应即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工、就表示该施工单位确认施工场所,作业环境,设施设备,工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
10.由甲方提供的机械设备,脚手架等设置,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁,应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求,但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收,设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任,负责赔偿。
12.甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的。必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。
13.特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
14.甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守《十不烧》规定,严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。
15.乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,如不符安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
16.贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
17.甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
18.乙方在签定建筑安装施工合同后,应自觉地向公安派出所办理临时户口户
籍手续。
19.贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等其
他事故(包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理的费用按责任,协商解决。
20.保修服务:
(1)对于工程竣工验收合格后质保期内因材料、制作、安装的质量问题(人为因素人为损坏除外),乙方应在48小时内及时派技术人员免费维修,如乙方不能及时派人维修,甲方有权另行安排人员进行维修,产生费用由乙方承担,甲方有权在乙方质保金中扣除。(2)乙方应负责维修因甲方使用不当造成的损坏,并仅向甲方收取材料费
21.乙方必须接受甲方(总承包单位)现场管理,乙方应向甲方交纳一定的安全押金。乙方承担的工程内容竣工验收后,在五个工作日内,由甲方向乙方一次性归还,(除了乙方在施工、安装过程中可能产生的违反相关条例后罚金的扣除除外。
22.解决协议纠纷的方式及其约定:(1)本合同附件《轻钢结构圆弧式天棚报价单》与主合同具有同等效力。(2)本合同附件《溢柯园艺仓库结构图》与主合同具有同等效力。(3)本合同履行中发生争议,甲、乙双方协商解决,如不能解决由合同履行地人民法院解决。(4)如有未尽事宜双方应协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
21.本协议经双方代表签字后即生效,协议作为合同正本的附件一式三份,甲方执贰份,乙方执壹份;本合同经甲、乙双方代表签字并加盖单位印章后生效。
甲方: 单位名称(盖章)乙方:单位名称(盖章)
委托代理人委托代理人地址地址电话电话
___年__日
第二篇:钢结构制作安装技术协议
钢结构制作安装技术协议
1,基础预埋螺丝由钢结构制作单位负责安装及固定,土建施工单位配合,钢结构制作单位认为螺丝尺寸无误后土建施工单位方可浇筑厂房基础。(注:安装定位钢板由钢结构制作单位来提供,每种规格至少1块。)
2,制作单位严格执行《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-202_)的要求进行。
3,所有钢结构部分的制作要严格按照蓝图和技术协议的内容进行,所用钢材要采用国内知名品牌钢厂的产品,要有质保证书,要符合国家标准。
4,在制作过程中(制作焊接工程量达到50%左右时)应通知甲方单位派工程技术人员到制作现场进行材料质量和施工质量的检查。制作方应提供所用材料的质量保证书及相关资料。
5,钢结构油漆改为环氧富锌防腐漆,按防腐三底+防腐面漆二面进行油漆(油漆品牌及选用的油漆型号要与甲方沟通并得到认可),漆膜厚度要符合国家的有关标准,钢结构厂房颜色为烟灰色。
6,屋面改用海蓝色3.5毫米厚抗腐、阻燃电木浪板,波高大于30mm。(要求采用上海瀚燕新型材料有限公司或唐山润峰复合材料有限公司生产的产品)。7,墙面采用2.5毫米厚飞机灰色抗腐、阻燃电木浪板。(要求采用上海瀚燕新型材料有限公司或唐山润峰复合材料有限公司生产的产品)。
8,塑钢窗型材的壁厚应大于2.5毫米,内腔为3腔结构,具有封闭的排水腔和隔离腔,并选择大截面的衬钢和性能良好的五金配件。(要求采用国内知名品牌产品,如海螺、实德)
9,本《技术协议》为《施工承包合同》的附件,与合同正文具有同等法律效力。
业主方:(公章)承包人:(公章)
上饶市岩瑞铜业有限公司温州鑫丰钢结构有限公司 法定代表人:法定代表人
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
第三篇:彩钢围挡制作安装合同1
施工现场彩钢围挡制作安装合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,现就_______________________彩钢板围挡(以下简称围挡)的制作、安装事宜达成如下一致协议。
说明: 工程名称及内容
1、工程名称:___________________________彩钢板围挡制作、安装
2、工程内容:围挡制作、安装,围挡面积约计810平方米。长约450延长米。
3、工程地点:
路段_______________________
一、本工程采用固定单价合同,含税金。
1、围挡上部造价为:175元/延长米(大写:壹佰柒拾伍元整/延长米)。总计450米。工程款为人民币78.902.16元,大写:(柒万捌仟玖佰零贰元壹角陆分整)
2、围挡下部混凝土墩柱造价为19.716.00元(大写:壹万玖仟柒佰壹拾陆元整)
3、上下部材料、人工费合计为:98.618.16元(大写:玖万捌千陆百壹拾捌元壹角陆分整)
二、围挡安装现场,场地基础硬化、表面整平、施工电源,由甲方负责。
三、1、围挡上部:高度距地面不低于1.8米,每组围挡不超过3.0米一组。
2、围挡下部:在现场下挖基坑 测量 定位 浇筑 混凝土 具体尺寸按附件、附图设计施工。
四、付款与结算方式
1、甲方预付50%工程款为定金。余款待工程完工一次性结清。
五、本协议一式两份(连附件共7页),甲乙双方各持一份 双方必须认真执行本协议款项,并承担违约责任。未尽事宜协商解决。
六、甲方:乙方:
日期 :年月日日期 :年月日
彩 钢
挡施 工 合 同 书
二0一一 年十一 月 围
第四篇:彩钢围挡制作安装合同1
施工现场彩钢围挡制作安装合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,现就
_______________________彩钢板围挡(以下简称围挡)的制作、安装事宜达成如下一致协议。
说明: 工程名称及内容
1、工程名称:
___________________________彩钢板围挡制作、安装
2、工程内容:围挡制作、安装,围挡面积约计810平方米。长约450延长米。
3、工程地点:
路段_______________________
一、本工程采用固定单价合同,含税金。
1、围挡上部造价为:175元/延长米(大写:壹佰柒拾伍元整/延长米)。总计450米。工程款为人民币78.902.16元,大写:(柒万捌仟玖佰零贰元壹角陆分整)
2、围挡下部混凝土墩柱造价为19.716.00元(大写:壹万玖仟柒佰壹拾陆元整)
3、上下部材料、人工费合计为:98.618.16元(大写:玖万捌千陆百壹拾捌元壹角陆分整)
施工现场彩钢围挡制作安装合同
二、围挡安装现场,场地基础硬化、表面整平、施工电源,由甲方负责。
三、1、围挡上部:高度距地面不低于1.8米,每组围挡不超过3.0米一组。
2、围挡下部:在现场下挖基坑 测量 定位 浇筑 混凝土 具体尺寸按附件、附图设计施工。
四、付款与结算方式
1、甲方预付50%工程款为定金。余款待工程完工一次性结清。
五、本协议一式两份(连附件共7页),甲乙双方各持一份 双方必须认真执行本协议款项,并承担违约责任。未尽事宜协商解决。
六、甲方:
乙方:
日期 :
****年**月**日
日期 :
****年**月**日
施工现场彩钢围挡制作安装合同
彩 钢
挡
施 工 合 同 书二0一一 年十一 月 围
施工现场彩钢围挡制作安装合同
第五篇:钢结构制作安装合同
合同编号:
工程
承包合同
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
协议书
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、工程立项批准文号:
五、资金来源:
六、工程程质量标准:
七、材料选用要求:
八、保修条件、期限:经有关部门验收合格之日起,乙方需为本工程作壹年的保修,保修期内,如不属人为损坏的项目,乙方提供免费修理。如属人为损坏或超过保修期,则不属于保修范围,但乙方可协助修复,其费用由责任方负责或协商解决。
第三条 工程承包范围
一、承包范围:工程+0 000以上建筑钢结构部分,及屋面、墙面(不含砌体),门窗,具体见第二条相关的内容及方案图。不包括:烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆……等前述列明的承包内容以外的工程。
二、+0.000以上钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由乙方支付的费用。
三、本工程钢结构建筑面积:(平方米)
四、其它:。
第四条 工程造价
一、合同价款
金额(大写):
(小写):
二、本合同采用主要材料价格采用浮动价。其中,施工期间人工、钢材、水泥、砖、混凝土、砂石、铝材、预应管桩可调整价差,调整方法:以投标截止日当月的该材料的佛山市信息价为基准,浮动价格在±1%以内的风险由承包人承担,超出±1%时,按进度,以施工期间该材料的佛山市信息价与投标报价主要材料价格计算价差;当佛山市信息价明显低于市场价格时,按实际市场价格与投标报价主材料价格计算价差。
三、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准,施工图承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量,按以下原则和办法计价,追加合同价款:
1、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;
2、合同报价单中无相同单价的,按甲方确认的追加价款执行。
3、由于设计修改而出现的变更工程项目,按《顺德市建设工程施工合同》(示范文本)的有关条款追加该项目的单价,由甲方和承包人协商确定后,方施工。
4、乙方派驻工地的项目经理姓名为:。
5、乙方更换项目经理,须提前7天书面通知甲方。新委派的项目经理必须具备相应知识。
6、项目经理的其他权力和责任依据合同、乙方授权和法律、法规规章的规定。项目经理无权修改、变更本合同,其有超越职权或授权的行为均属无效。
7、项目经理的权力在本合同生效时产生,合同全部履行完毕时终止。
三、工程监理
1、本合同甲方委托监理公司进行监理。监理公司委派为现埸监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。
2、监理工程师代表甲方对施工质量、建设工期、现埸施工和安全生产等对乙方进行检查、监督和管理。
3、监理工程师的职权与甲方委派的工程师相同,其签发的指令、确认书等各种函件,其效力与甲方工程师相同,除非甲方有特别限制,但应书面通知乙方。
第七条施工准备
一、乙方的施工准备工作
1、乙方应派相关人员参加由甲方组织的施工图设计会审和交底会议。
2、设计图纸经会审确定后,乙方应即组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。
3、设计图纸经会审确定后,乙方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。
4、编制施工组织设计文件和施工方案;制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进埸计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前2天送交甲方。
5、构件已制作,具备发运安装条件时乙方应书面通知甲方,准备进埸安装。
二、甲方的施工准备工作:
1、应在施工准备期届满前做好本工程埸地内外施工车辆进出道路的修通,以可承载汽吊通过作业为准;接通施工现埸施工用水源及照明和动力电源,包括水表、电表、配电箱配置,以能满足用水用电的需要;施工埸地平整压实,可承载吊装作业和堆放钢构件;拆除现埸和进出道路的障碍物,保障作业车辆和机械的进出。
以上工作概括为”三通一平”,甲方保证符合进埸施工的条件,并承担前述工作的费用。
2、埋设基础地脚螺铨。
3、向乙方提供施工埸地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和座标控制点等,对资料的准确性负责。
4、协调处理好施工埸地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作,并承担前述事项的费用。
5、办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。
6、提供经建设行政主管部门审查批准的施工图。
7、协助乙方办理建筑企业异地许可证等证件。
8、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作,并向乙方发出进埸施工的书面通知。
第八条工程期限及顺延
一、合同工期
开工日期: 暂定为年月日(现场具备施工条件后,以工程师在开工报告上的批复时间为准)。
竣工日期: 暂定为年月日,根据开工日期作相应调整。
合同工期总日历天数 60个日历天。
二、工期顺延
1、在施工准备期间如甲方提出设计变更或材料、设备变更的,则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延,并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制作给乙方造成的经济损失。
2、施工期间遇下列情况之一的,工期相应顺延:
2.1进埸后,发现工地现埸不具备进埸施工条件、无法进埸施工或缺少许可证件的,工期顺延至具备进埸施工条件和领取施工许可证时。
2.2甲方提出设计变更,导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作,工期相应顺延;
2.3由于甲方提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停,工期顺延至前述障碍消除时;
2.4一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的,按每8小时顺延一天计。
2.5因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的,自应签未签之日起至影响消除日止,工期顺延;
2.6未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的,工期顺延至按约定金额支付时;
2.7因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的,工期顺延;
2.8非乙方施工的前一工序未完成,导致乙方停工等待的,工期顺延;
2.9合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
三、暂停施工
1、工程师确有理由认为必须暂停施工时,用书面形式通知乙方,并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。乙方实施处理方案后,以书面形式提出复工要求。工程师应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定,逾期则视为同意复工。
2、停工并非乙方原因造成的,则由甲方赔偿乙方损失;责任是第三方时,则甲方对第三方取得追偿权。
第九条材料、设备供应
一、甲方供应的材料和设备
1、本工程由甲方提供的材料设备详见附件:《甲方提供材料、设备一览表》。
2、《甲方提供材料、设备一览表》内容应当包括:材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间、地点。
3、甲方提供的材料、设备必须附有产品合格证,甲方对其质量负责。
4、甲方应按一览表中的约定内容提供材料、设备。提前交付的,乙方有权拒收;迟延交付的,工期相应顺延,并赔偿乙方停工、窝工损失。
5、甲方将材料设备交付乙方,双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与一览表不符的,乙方有权拒收。乙方接收材料、设备后即负有保管责任。
二、乙方采购和提供材料、设备
1、乙方应按合同和设计要求和有关标准采购材料、设备,并应附有产品合格证。属乙方制作的构件,应提交乙方质检部门检验合格的报告。
2、乙方对由其采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责。
3、乙方运送材料、设备、构件到工地后,应通知工程师或其代表清点检验。工程师或其代表应在收到通知后24小时内清点检验,并在送货清单上或检验申请上签字。
4、甲方提出材料代用的,应在取得设计单位认可后代用。乙方提出材料代用的,应通知甲方。甲方在接到通知后2天内作出答复,逾期则视为同意,乙方应将代用材料报告、设计单位意见及费用书面通知甲方。
三、材料检测检验
1、双方均有权对材料、设备提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的,费用由提出方承担;不符要求的,费用由材料提供方承担。
1、验收合格的,甲方、乙方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告日。
2、经验收认为基本符合合同要求,有个别一般性问题需要整改,可在竣工验收报告上签字确认合格,但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经甲方确认,则验收合格日期为在验收报告上签字确认日。
3、验收不符合合同要求的,由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要,明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收,但实际工期计算至首次提交验收报告日,修改期间应计入乙方的施工时间。
4、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后 14日内不组织验收或组织验收后 7日内无书面修改意见的,则视为工程已经验收合格,甲方应按合同约定支付工程尾款。
四、因特殊原因,甲方要求部份单项工程甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议。
五、工程未经竣工验收或验收不合格的,甲方不得使用。如果使用则视为工程合格,有关质量等问题由甲方承担责任。
第十三条 工程价款的支付与结算
一、工程款支付:
1、合同生效后日内,甲方应支付合同总价的%预付款,计人民币万元。
2、施工图会审后三日内,甲方支付合同总价的%的备料款,计人民币万元。
3、钢结构主构件进埸后 三 日内,甲方支付合同总价的%进度款,计人民币万元。
4、围护材料开始进埸后三日内,甲方支付合同总价的%进度款,计人民币万元。
5、钢结构工程施工完工后五日内,甲方支付合同总价的%进度款,计人民币万元。
6、钢结构工程验收合格后七日内,甲方支付至工程总造价的%计人民币万元。
7、保修金为合同总价的%,保修期满后15天内一次性支付。
8、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价,如工程总造价在合同履行中按约定作增减时,其各阶段支付比例不变,支付金额作相应增减。
9、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时,在乙方催告后7日内仍不支付的,乙方有权中止履行合同,待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担,工期顺延。如在催告后28天内不支付的,则乙方有权解除合同,甲方赔偿一切损失。
二、结算
1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后14日内向甲方提交工程结算报告及结算资料。
2、工程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的,适用国家有关规定。
3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的,则视为确认该结算报告。
4、如结算报告的工程最终造价为固定合同价款,无增减时,则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款;如有增减时,则对增减部分进行决算。
5、追加工程款、费用、赔款,如已经甲方签证确认的,则无需再次确认即应支付;尚未确认的,由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。
6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决;协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。
第十四条工程分包
一、本工程甲方同意乙方进行分包。(注:如不同意分包,则删除本条。)
二、乙方确定的分包方应具备相应的施工资质。
三、分包工程的范围为。
四、分包工程款由乙方与分包方结算支付。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包方支付各种工程款。
五、工程分包不能解除乙方对甲方的义务和责任。乙方应在分包现埸派驻相应管理人员,以保证本合同的执行。
六、乙方按承包合同约定向甲方负责;分包方按分包合同约定向乙方负责;乙方和分包方就分包工程向甲方承担连带责任。
七、分包合同由乙方与分包方签订,交甲方一份备案。
第十五条 奖励和违约责任
一、奖励
1、工程经验收获奖时,甲方一次性奖励乙方万元。
2、工程提前完工,每提前一天甲方奖励乙方元。
二、乙方的违约责任
1、工程质量不符合合同和设计要求的,应予返工或修理,并承担其费用。
2、因乙方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的,其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的万分之一计算赔偿甲方的损失。但赔偿额不超过合同总价的1%。甲方对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出。
3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的,应按《合同法》等相关法律规定赔偿损失。
三、甲方的违约责任
1、未按合同约定支付工程款,按日万分之五支付违约金,工期顺延。造成乙方停工、窝工的,赔偿损失。
2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的,工期相应顺延,并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。
3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误,赔偿乙方因此所受的损失;延误工期的,工期顺延。
4、工程验收合格后,甲方未按合同约定支付工程尾款的,按工程总造价的日万分之五偿付违约金。
5、由于甲方原因取消合同时,必须承担违约责任,并承担由于违约给乙方造成一切损失。
第十六条其他约定