工程劳务承包合同(油漆) 2

第一篇：工程劳务承包合同(油漆) 2

工程劳务承包合同（油漆）

甲方：泰森建设工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保九峰还建社区二期三区B6#、B8#楼工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确工程的九峰还建社区二期三区B6#、B8#楼工程的油漆工程承包给乙方，特签订以下合同条款：

一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6#、B8#楼油漆

二、工程地点及规模：九峰乡王家店

1、以上工程按设计图纸要求包工包料。

2、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等（除塔吊、上人电梯外），一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例（文明施工所产生的工时由乙方负责），必须符合现行国家有关规定的规范。

3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。

4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。

四、承包单价及总价：

1、内墙面及踢脚线：修阴阳角，腻子两遍，底漆一遍，乳胶漆二遍，包工包料包小型工具，包安全文明措施费，综合单价： 9.5 元/m2。踢脚线不单独计费。

2、顶棚面：水泥灰修平，修阴阳角，铁钉凿除、点防锈漆，腻子两遍，乳胶漆二遍，包工包料包小型工具，包安全文明措施费，综合单价： 9.5 元/m2。

3、厨、卫顶棚面：水泥灰修平，修阴阳角，铁钉凿除、点防锈漆，包工包料包小型工具，包安全文明措施费，本项工程费已综合计入以上内墙面及顶棚面，不再计价。双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将

4、室内木门油漆包工包料（双虎油漆）50元/樘，做法：底灰一遍，调和漆面漆二遍。

5、阳台栏杆、楼梯栏杆及木扶手油漆包工包料（双虎油漆）15元/m，做法：防锈漆一遍，调和漆面漆二遍。楼梯栏杆及木扶手为整体价，不分别计价。

6、以上工程量按湖北省202_年定额计价规范结算。

7、本工程内墙、顶棚油漆预估，造价预估：

木门1200樘，计价： 3.75万元；栏杆 2800m，计价： 4.2万元；暂定总价： 60万元。

五、工期

总工期90天（单栋楼工期不超过60天），以202_年4月10日开始算起，乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

六、付款方式：

每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至80%，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至90%，其余工程款在工程质量保修期（2年）完后2个月内付清。

七、工程质量保修：

乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况，乙方负责维修，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接维修通知后，24小时内人员到现场维修，48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员维修，维修费用从乙方工程款中扣除。

八、安全文明施工

1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。

2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求，乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。

3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

4、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员

不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现安全事故，一切责任由乙方自行负责。

5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度，对工作人员加强安全教育，严格按照施工安全操作规范规程操作，乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任承担，甲方概不负责。

6、建立安全质量事故的处罚规定，在施工中如发生职工人身安全事故，医药费每人次在叁万元（含叁万元）以内的，则由乙方自行承担，超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。

7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。

8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款1000元。

10、严禁在无安全防护的外架上施工作业，乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员，在安全隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故，由此引起的相关损失全部由乙方承担。

十、安全管理及处罚细则：

（一）、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置安全工作事项，检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。

（二）、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检，发现隐患及时整改，把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

（三）、安全管理处罚条例：

1.进入工地必须带好安全帽，发现未戴安全帽者每人每次罚款５０元∕次，班组长要负连带责任罚款１５０元∕次。

2.高空作业要系好安全带，如不系安全带者，发现一人罚款２００元∕次。

3.高空作业，严禁打闹嬉戏，发现一人，罚款１５０元∕次。

4.高空作业，严禁向下抛掷物品，发现一次罚款１５０元∕次，发生安全事故

由当事人和班组承担。

5.施工机械不准带病作业，如发现一次罚款机械操作人员３００元∕次。

6.施工现场严禁烟火。

7.施工用电应由专业电工负责，凡发现乱搭乱接电的现象，罚款当事人150元∕次，并将电线全部拆除。

8.严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款150元∕次。

9.楼层施工中严禁高空丢物，发现一次罚款当事人100元，班组长200元，并勒令该责任人退场。

10.施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员，对责任人罚款1000―5000元，班组长罚款10000.0元，并勒令该员工退场。

11.员工居住的卧室，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。

12.每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款100元，迟到50元。该费用作为开会招待费用，延期缴纳按双倍罚款。

十一、现场文明施工处罚细则：

1.严禁在工地乱倒饭菜，每发现一次罚款10元∕次。

2.不准在工地上随地大小便，特别是在建筑物内、院角, 生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。

3.有盗行为的，罚款当事人1000元/次，罚款当事分包人5000元/次。

4.不准在工地上打架斗殴，发现一起不论任何原因，双方班组罚款5000元∕次，由此所发生的伤残费用，由各自承担，情节严重者，送公安机关处理。

十二、甲乙双方的责任：

1、甲方的责任：甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方提供住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。

2、乙方的责任：

1）、必须按照甲方提供的技术交底内容，进度计划，验收规范及质量标准，精心组织技术力量施工，加强工人安全质量及技术教育，提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。

2）、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。

3）、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。

4）、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不承担任何连带责任。

5）、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

6）、乙方无条件配合给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作，乙方不另计费。

7）、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发现一次，罚款500—1000元/次。

8）、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不承担乙方所造成的一切损失。

9）、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的60﹪结算，乙方不得有异议。

十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。

甲方：乙方：

年月日

第二篇：工程劳务承包合同

工程劳务承包合同

甲方：荆州市舜天建筑有限公司长江河道管理局通信总站文化通讯机房改扩建项目部乙方：汤木华

经双方共同协商，甲方将长江河道管理局通信总站文化通讯机房改扩建工程的部分项目包工不包料的形式发包给乙方，为确保工程安全、质量和进度能顺利开展，明确双方各自的责任和义务，特定如下条款：

一、甲方责任

甲方提供乙方施工图纸，对施工过程有监督权利，对乙方不按操作规范施工有处罚权，但应给乙方提供合格的施工材料，确保工程施工用水电和道路的平整，并给提供搅拌机1台、龙门架1台、外脚手的搭设及外围护、土方开挖的机械费用、临时设施搭设的材料。

二、乙方责任

乙方负责按甲方施工图纸上的平方要求完成平方之内的任务，除（外粉刷、外墙保温、涂料、屋面防水、门窗、钻工、织金、卫生间防水以外的所有土建项目都不归乙方负责）。

三、承包内容与方式：

1、钢筋工程：乙方自带钢筋制作机械，包括弯曲机、调直机、电焊机、切断机、断线钳等钢筋工程所用机械与工具以及电焊条、扎丝、电渣压力焊、工人劳动保护用品所发生的费用。

2、砌筑工程：图上所有的墙体、楼地面、基础、梁板、（注混凝土为商标混凝土）和内脚手搭设、基础桩头的修理，除4.2米以上顶木由甲方出钢管、做顶木。

3、模板工程：包括基础梁、承台、正负零上的梁、板、柱工程，乙方自各模板、木枋、撑筒，也包括木工所用机械、圆钉铁丝的费用，即模板包干不再发生其它费用。

四、工程质量

1、严格按照设计图纸与现行规范、规程、标准要求和各种施工技术文件组织施工。

2、执行工程质量标准，依据施工图与GB50204-202_验收，本工程质量达到合格等级。

3、分包工程项目必须按程序施工、按程序验收，每道工序必须先自检，再上报验收后达到要求才可进入下到工序。

4、施工中不合格，乙方必须整改和返工，并承担所有损失。

5、对不按操作程序，不听从指挥者，甲方可无条件清退。

五、施工工期

1、按甲方制定的施工进度组织施工，按质、按量、按时完成各阶段任务，若因乙方管理不善，劳动力不足，人员配备不合理延误甲方施工计划目标，乙方无条件接受甲方处罚，甲方根据实际情况，可另选施工队伍，并不予乙方进行工程项目结算，本合同工期为____天。

六、工程结算与付款方式

1、按承包内容，甲乙双方约定包干价按建筑面积每平方为220元/㎡，总包干价费为____元。如因建设方考虑成本减少施工量应协商调节包干费用。

2、按合同价外，另加一万元整。

3、付费方式

合同总价基础工程完工后付三层框架完工后付2.5万元，四层框架完工后付2.5元，五层框架完工后付2.5万元，六层框架完工后付

第三篇：工程劳务承包合同

工程劳务承包合同

发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中对的权利、义务和经济责任，经双方友好协商后签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围按支模板面积每平方40元结算，到正负零为一个节点，付完成工程款的%，到工程主体完成后所余工程款一次性付清。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

发包方：

承包方：

年月日

第四篇：工程劳务承包合同

工程劳务承包合同

工程包发方（甲方）：

工程承包方（乙方）：

甲乙双方在公平、平等、自愿的原则下，就阜新德佳液压制造有限公司办公楼室内水暖工程，经甲乙双方协商达成老武承包协议，内容如下：

一、工程名称：阜新德佳液压制造有限公司办公楼室内采暖、室内生活给水、室内生活排水、室内消防工程。

二、工程地点：阜新市经济开发区百联汽配城后身。

三、承包方式：包工不包料，甲方保证工期、质量、做到文明施工、节约材料、顺利完成工程任务、实施工程包干。

四、承包依据：建筑设计院提供的采暖施工图全部内容，施工过程中所做的相应变更、国家及地方。

五、承包范围：阜新德佳液压制造有限公司办公楼，水暖图纸中全部内容（不含消防喷淋及干粉灭火器等辅助物品）详细内容如下：

1、给水系统，预留孔洞主干管安装，地沟管道安装，给水系统以室外阀门井（或外墙2米）为界，给水管件为PPR热熔给水管。

2、室内排水系统，预留孔洞立管分支安装，排水系统以就近管井（或外墙2米）为界，为UPVC塑料管件。

第五篇：工程劳务承包合同

工程劳务承包合同

发包人：承包人：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经双方协商确定，本工程

由乙方实行劳务承包。为了明确双方在施工中的权利、义务和责任，本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商达到一致意见，签订本合同。

第一条

工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条

工程承包范围和计价方式

1、承包内容：

2、计价方式：

该费用已包含劳保用品、安全文明施工、农忙及节假日补偿等，不再计取其他任何费用。

第三条

承包方式

1、本工程劳务采用包工方式进行承包

2、承包方式

第四条

付款方式

第五条

工期

1、开工时间：自本合同签订之后

日内开工。

2、工期总数为：

3、在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延:

一、甲方认可的施工延误；

二、甲方原因造成工期延误（连续三天以上）

4、工期每次耽误或延后一天处罚乙方1000元。

5、乙方应保证足够劳动力满足甲方工程进度。乙方因劳动力不足影响工程进度，甲方可下达书面通知，要求其2日内增加工人劳动力，保证施工生产需要。若在规定时间内乙方劳动力仍不能满足生产需要，甲方有权采取其他工期补法至更换劳务承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失，未结工程款不再支付。

第六条

甲乙双方工作

一、甲方工作：

1、将施工需用水、电按施工方案接至施工现场的总配电箱和总水表，保证施工所需。

2、在乙方进场后组织乙方人员进行进场教育，并进行监督、检查。

3、组织乙方按施工组织和施工规范进行施工，安排好施工生产。

4、负责施工前对乙方进行书面技术交底和安全交底，向乙方明确施工质量、安全、工期、文明施工等要求。

5、按合同规定及时办理工程费用的结算、付款。

二、乙方工程

1、乙方驻施工现场全权代表为承包人。

2、乙方不在施工现场全面管理或将工程暗中转包给他人，可视为乙方违约，甲方有权无条件终止本合同，并要求乙方赔偿由此造成的经济损失。

3、乙方应对工人进行安全生产及预防废气中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防、治安保卫场容、文明施工等规章制度，服从甲方有关人员的教育，监督和检查。

4、乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查。对甲方提出的质量及时整改，无正当理由乙方拒不整改的，甲方有权采取整改措施直至更换劳务承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此造成的损失。

5、施工中经检查、检验工程不合格或未达到甲方质量要求，乙方应按甲方要求进行返工、返修，并承担其费用，不顺延工期。

6、质量事故由乙方承担全部法律责任。

第七条

安全生产

1、甲乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门制订的有关安全生产的法律、法规。

2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和管理。

3、乙方必须负责本作业区域内的安全防护管理工作，并做好每天的班前安全教育。

5、乙方必须作好自我安全防范措施，配备安全帽等。凡甲方指出的安全隐患，乙方必须整改。

6、安全事故由乙方承担全部的经济法律责任。

7、发生与其他班组打架事件每次对乙方罚款1000元。

第八条

违约责任

1、甲方责任：由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，气经济损失及法律责任有甲方承担。

2、乙方责任：

一、乙方人员未按合同约定时间进场，造成延误工期，按合同约定处罚。乙方在合同约定进场时间后三天内仍未进场，甲方可终止合同。施工中乙方无故撤走部分或全部人员，甲方通知乙方，在2日内乙方未给予答复，甲方有权拒付乙方其工人工资，终止合同并索赔。

二、乙方中途退场，并结算的工程款不再支付。

三、在合同期内乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度，严重失职，对甲方单位利益造成重大损失的，甲方有权责令乙方停工，直至退场，并承担由此造成的经济损失。

第九条

其他

1、双方在履行合同发生的一切争议，首先进行磋商，不成时由人民法院仲裁解觉。

2、合同附件：《廉政协议》、《治安管理责任书》等相关规定。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自双方签字后生效，财务结算办理完毕是自动失效。

甲方：

乙方：身份证号;

202_年

日时间：

月