水电安装建设工程施工协议书

第一篇：水电安装建设工程施工协议书

水电安装建设工程施工协议书（包工不包料|）

发包人（甲方）：

承包方（乙方）：

经甲乙双方协商，甲方将中央公园2号楼的JKLM单元消防、水电安装工程发包给乙方负责安装，为了工程施工作顺利进行，分清责任，提高素质，经双方协商共同达成以下条款，以便双方共同遵守执行！本项目定于4月20日开工至8月30日使用。

一、承包方式：包工不包料

二、承包内容：2号楼JKLM单元消防，水电安装工程，按图纸安装。

三、乙方责任1、2、3、喷淋系统部分。消防栓系统部分。供水部分（供水系统接一户一表，安装到厨房、卫生间

（各一个水龙头）及（地下室、商场）并对接市政给水。

4、排水部分（由化粪池前接到用户立管部分所有雨水流

水，地下室集管的安装。不包安卫生间便盆，但安装堵头）

5、6、火灾报警系统部分。电气部分（各单元的所有电箱及出线部分的安装，所有

照明、电梯、排烟风机、地下室集水泵、卷帘门等电缆安装。电梯电话线引到值班室的安装。与以上各系统的分包商的对接工作）

7、各单元分配电箱至总配电房的主干电缆安装。

8、提供资料并办理检测、验收，但不含检测费。

9、负责预理、封堵塞洞口（包括原施工队预留不正确的位置）.10、本工程严禁开凿预留洞口。

四、施工质量要求；乙方按图纸施工，要达到国家验收质量标准。保证正常使用，并通过有关部门验收为准。乙方每完成每一层的每道工序要通知项目部、监理部，验收之后才可以进行下一道工序！

五、因图纸变更而致使工程量变化的情况，价格不做调整。在施工期间有损坏电乙方维修，在保修期间如人为损坏，由乙方维修甲方出费用。

六、本合同已包乙方完成所有施工开支，如工资、住、食、交通、加班、工具损耗（如砂轮片、安全措施费等）管理费、税金费用。

七、双方责任：

1、甲方负责提供施工图纸一套图纸，协调施工用电。

2、乙方负责按时按质按量完成安装工程序及调试。

八、承包施工过程中，乙方不能以人工，材料价格上涨或其他原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意怠工、拖延工期的情况，甲方有权安排其他施工队进场施工，人工费从乙方扣除。

九、乙方负责垂直运输和现场材料距离在建筑物小于200米内的水平运输乙方自理，甲方不再支付二次运输费。

十、材料购买计划乙方下料，并要提前两周上报材料部，材料进场后，乙方与甲方共同验收；不合格的材料不得使用；以及在使用该批材料的过程中，如发现不合格产品，立即书面报告甲方，甲方负责

退换；乙方拒绝使用这批材料：乙方不得以材料不合格为理由推卸本方应负责的责任。

十一、工程费计算方式：

1、按每平方米15元计。如乙方延工期按每平方米13元计算。如再延期超两月按照每平方米11元计算，如由甲方材料供应不上的由甲方承担误工费用。

2、工程预付款、结算工程款所使用的建筑面积，以本工程的施工图纸载明飞建筑面积计量。

十二、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工资总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金，三年后没有什么质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。

第十五条 附则

1、本合同一式四份，乙方执二份，甲方二份。

2、本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决；如在执行过程中发生争议，双方协商无果，可向当地人民法院提起诉讼，由人民法院裁决。

3、本合同未约定的条款，按《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）范本第二部分通用条款执行。

4、由于乙方不按合同条款履行义务的，甲方有权终止合同。

5、本合同双方签字之日起生效，保修期限过并付清工程款后合同终止！

甲方代表 ：乙方代表：

年月日年月日

第二篇：水电工程施工协议书

水电工程施工协议书

甲方：福建省泰坤建设发展有限公司连江分公司•日出东方Ⅱ区项目部乙方：身份证根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚信的原则。甲乙双方就水电安装工程施工事项友好协商，双方一致达成共识订立如下协议：

一、工程概况

1.2.3.工程承包范围及形式

由乙方承包室内给水及排水系统安装（包括消火栓系统、雨水、空调冷凝水系统），强电系统安装，弱电系统工程安装，暖通系统工程安装。以单包工、包机械的形式完成甲方与建设单位提供、设计施工图、图纸会审纪要及设计变更中的全部工作内容。

二、工期要求：

依据甲方与建设单位签订合同的约定以及有关通知执行，（具体配合土建工期为准则）。但乙方应随土建进度合理的安排，进行穿插施工，不得以各种原因拖延工期，否则甲方有权另聘水电班组进行施工。赶工期所超出的费用均由乙方负责，如延误一天扣款500元-202_元/栋。

三、工程质量要求：

工程质量为优良，乙方应严格按照：《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303-202_），《建筑给排水工程施工质量验收规范》（GB50242-202_），及施工图纸，设计变更通知书进行施工。

四、甲方责任：

1.组织施工技术及安全交底，对工程质量、进度进行监督与控制。

2.提供施工图纸一份，以及各种会审图和施工设计变更通知书。

3.协调业主、监理以及设计人员现场配合工作。

五、乙方责任：

1.乙方按甲方的进度、质量要求组织人员进场施工，服从甲方现场委派人员配合管理和现场各工序验收、交接工作。

2.负责搞好班组人员的内部事务关系。配合项目部将进场施工人员做好三级教育，花

名册及相关证明材料报送给甲方备案，在施工中不准聚众用各种形式赌博、打架、不得使用电器，否则每次扣款200元。

3.所有用料、领用由班组开单，施工员签字，经材料负责人审核后开领料单，实领材

料及时返回到开单处作领料登记。所领材料按图纸以公司预算部结算量加定额内损耗率为准，超过范围、多领材料由乙方负责在结算时工程款中扣回。

4.甲方所采购的材料、设备等运至现场时，乙方应及时组织人员卸车，不计取费用（大

型设备除外），收集材料合格证及检测报告；乙方应协助甲方对所采购的材料质量进行把关，发现甲方采购材料质量和设备型号规格不符合设计、规范及有关规定的，应及时与甲方联系。

5.乙方应根据工程施工进度，认真做好施工材料的计划工作，并及时报送采购，具体

报送材料的时间为：一般本地区（市区）能采购的材料应提前五天，需要定货和大宗材料的应提前一个月；由于乙方未能根据施工进度计划工程使用材料而延误工期的由甲方视具体情况给予500～1000元/次的经济处罚。

6.乙方在施工过程中，在保证质量及规范要求前提下，积极配合甲方节约材料，如发

现浪费材料，乱扔材料均按原价的10倍赔偿，不得在工地上大小便，否则每次扣款100元。

7.乙方负责指导施工人员遵纪守法、安全生产，如果因乙方原因造成安全事故一切费

用均由乙方负责。

8.在给排水施工过程中，管道离墙应统一，管道坡度、垂直度、支、吊架、管卡间距

未在规范允许偏差范围内，凡超一处扣款200元。

9.管道系统未按要求做水压实验、灌水实验、通水实验、通球实验，每立管扣款300

元。

10.地漏安装应统一标高，不宜过高或过低，影响观感及使用，不按要求安装的每个扣

款50元。

11.在楼坪混凝土浇灌过程中，应安排人员执勤及看模。如经现场管理人员发现未到场

执勤及看模每次扣款300元。

12.电气器具及线路绝缘电阻未测试合格就进行安装电器及通电试验的每系统扣款800

元。

13.未按设计要求做总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结的每处扣款500

元。

14.插座线路未按强制性标准要求的相序连接的每个扣款100元。

15.接地装置焊接中，搭接长度、施焊面不符合规范要求的每处扣款200元。

16.暗埋灯头未弹线定位的，暗配管接口未成品保护的各部位扣款500元。

17.同一场所、开关、插座、配电箱未弹线定位在同一规范标高的每个扣款150元。

18.风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞，法兰脱落等现象，发现每处扣款100元。

19.风管支、吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆，如发现每处扣款100元。20.风管水平度、支、吊架、间距未在规范允许偏差范围内，凡超一处扣款200元

21.强弱电导管安装墙体时，切割管槽和敲打应在内墙粉底前完成，甲方提供材料由乙

方自行补洞并满足土建粉刷要求；给排水管洞应在地面找平前补完；如延误土建墙体粉刷一天扣款500元-202_元/栋。土建墙体粉刷施工完毕后，仍需切割或敲打所产生的管槽，由乙方自行委托专业泥水工修补并满足土建质量要求。如达不到土建质量要求每处扣款150元。

22.给排水管洞修补完后应及时做蔽水试验并通知施工员验收，如发现一处未做扣款

300元。

23.在施工过程中必须严格按施工图施工，不得擅自更改自主施工，不听施工员及现场

人员指挥安排的每次扣款1000元。

24.在交房保修期间水电质量问题要及时的在一天内维修完毕，若超过时间甲方有权自

行维修，费用双倍收取。

六、工程结算及付款方法：

1.按建筑面积结算。质量达到优良要求的每平方元、地下室部分每平方质量达不到优良要求的每平方扣除元

2.本单价已包括施工中的所有机械及操作人员，也包括切割片、电焊条、锯片、铁钉

等部分辅材。电线管弹簧每栋提供Φ16：8条、20：Φ5条。

3.付款方法

1)付款方式按分期执行，地下室顶板完成后付其所完成工程量，工程封顶后

每月付完成量的，工程预验收前付至总工资的,综合验收后付至总工资的，交房后付至总工资的，余下的等所有房屋全部交接完成后付清。

2)付款方法，领款人必须由施工员认可和签字后方可领取所申请的款项。如在施

工过程中未按施工员要求和指挥施工和整改的，施工员有权拒签所申请的款

项，并此致按要求整改到位后再签所申请的款项。其他任何人都无权领取一切款目，乙方领到款目后应及时支付给工人工资，若发现任何拖延或拒付工人工资引起纠纷，由此产生的一切责任及经济损失均由乙方负担。若工程在施工途中因乙方原因造成乙方退场的，按完成工作量的40%计算。

3)未尽事宜面议，以上合同款双方认真执行，甲、乙双方签字生效，工程竣工交

房验收，款项付清后自然失效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

乙方代表：身份证号码：0 1 1年 6 月日

甲方代表：

第三篇：水电安装协议书

水电工程安装协议书

甲方：

乙方：身份证：

甲乙双方就厂房（西边新建厂房）工程水电安装劳务分包事宜协商一

致。特制订本水电安装分项工程协议书。其条款如下：

一、工程名称：厂房（西边新建厂房）工程

二、工程地点：

三、工程承包范围：(散水范围以内)

（1）室内给水管道预埋及安装；

（2）室内排水管道预埋及安装；

（3）室内所有强电预埋及安装；

（4）弱电预埋及安装；

（5）防雷接地、局部等电位联结安装。

四、工期要求：

五、合同价款：

1、本合同价款为包工不包料。面积为880㎡，总价为壹万叁仟元整

(￥13000元)。该总价已包括人工（含养老金、工伤费、保险基金及待业

保险、劳保费）机械、安装部分辅材、施工安装、调试等各项费用。

六、付款方式：

1、工程结束验收合格后一次性付清。

七、关于材料供应

1．乙方提供材料清单给甲方，甲方按材料购买材料。

2．乙方所用施工机具由乙方自备，并自行维修保养，费用由乙方承担。

八、双方职责：

1．甲方职责：

（1）按时提供施工工作面给乙方，提供给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图纸会审纪要、设计变更、设计通知、技术核定单等。

（2）负责协调配合管理施工现场，并指定相应的施工员监管施工工作，及有关签证。

（3）甲方提供施工用水、电源连接点。2．乙

方责任：

（1）应按照设计图的要求及施工规范进行施工，达到国家验收标准，因质量返工造成的损失由乙方承担；

（2）乙方进场人员无条件服从甲方的现场管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

（3）在没有交付甲方前必须保护好成品。

（4）在施工过程中出现的安全事故均由乙方负责。

九、其他

1、本合同经双方签字盖印后生效，未尽事宜，甲方和乙方共同协商另行签订补充协议，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，均具有同等法律效力。

甲方（签字）：乙方（签字）：

公司地址：身份证号： 联系电话：联系电话：

第四篇：水电安装建设工程施工协议书(包工不包料)

水电安装建设工程施工协议书（包工不包

料）

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

经甲乙双方协商，甲方将中央公园2号楼的JKLM单元消防、水电安装工程发包给乙方负责安装，为了工程施工作顺利进行，分清责任，提高质量，经双方协商共同达成以下条款，以便双方共同遵守执行！本项目定于4月20日开工至8月30日使用。

一、承包方式：包工不包料

二、承包内容：2号楼JKLM单元消防、水电安装工程，按图纸安装。

乙方责任：

1、喷淋系统部分。

2、消火栓系统部分。

3、供水部份（供水系统接一户一表、安装到厨房、卫生间（各一个水龙头）及（地下室、商场）并对接市政给水。

4、排水部分（由化粪池前接到用户立管部份所有雨水污水，地下室集管的安装。不包安卫生间便盆、但安装堵头）

5、火灾报警系统部分。

6、电气部分（各单元的所有电箱及出线部份的安装、所有照明、电梯、排烟风机、地下室集水泵、卷帘门等电缆安装。电梯电话线引到值班室的安装。与以上各系统的分包商的对接工作）

7、各单元分配电箱至总配电房的主干电缆安装。

8、提供资料并办理检测、验收，但不含检测费。

9、负责预埋、封堵塞洞口（包括原施工队预留不正确的位置）

10、本工程严禁开凿预留洞口。

三、施工质量要求；乙方按图施工，要达到国家验收质量标准、保证正常使用，并通过有关部门验收为准。乙方每完成每一层的每道工序要通知项目部、监理部，验收之后才可以进行下一道工序！

四、因图纸变更而致使工程量变化的情况，价格不做调整。在施工期间有损坏由乙方维修，在保修期间如人为损坏，由乙方维修甲方出费用。

四、本合同已包乙方完成所有施工开支，如工资、住、食、交通、加班、工具损耗（如砂轮片、安全措施费等）、管理费、税金费用。

五、双方责任：

1、甲方负责提供施工图纸一套图纸，协调施工用电。

2、乙方负责按时按质按量完成安装工程序及调试。

六、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其他原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意怠工、拖延工期的情况，甲方有权安排其他施工队进场施工，人工费从乙方

扣除。

七、乙方负责垂直运输和现场材料距离在建建筑物小于200米内的水平运输乙方自理，甲方不再支付二次运输费。

八、材料购买计划由乙方下料，并要提前两周上报材料部。材料进场后，乙方与甲方共同验收；不合格的材料不得使用；以及在使用该批材料的过程中，如发现不合格产品，立即书面报告甲方，甲方负责退换；乙方拒绝使用这批材料：乙方不得以材料不合格为理由推缷本方应负的责任。

九、工程费计算方式：

1、按每平方米15元计。如乙方延工期按每平方米13元计算。如再延期超两月按照每平方11元计算，如由甲方材料供应不上的由甲方承担误工费用。

2、工程预付款、结算工程款所使用的建筑面积，以本工程的施工图纸载明的建筑面积计量。

十、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。三年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。

第十五条附则

1、本合同一式四份，乙方执二份，甲方二份。

2、本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决；如在执行过程中发生争议，双方协商无果，可向当地人民法院提起诉讼，由人民法院裁决。

3、本合同未约定的条款，按《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）范本第二部分通用条款执行。

4、由于乙方不按合同条款履行义务的，甲方有权终止合同。

5、本合同自双方签字之日起生效，保修期限过并付清工程款后合同终止！

甲方代表：乙方代表：

年 月日年月日

第五篇：水电安装工程施工承包合同

水电安装工程施工承包合同

甲方（全称）： 吉首地税樱桃小区住宅楼工程项目部

乙方（全称）： 水电安装工程承包者

依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以兹遵守。

一、工程概况

工程名称：吉首地税樱桃小区住宅楼工程

工程地点：吉首市乾州樱桃枰

二、工程承包方式：包工不包料

三、工程承包范围和内容

工程承包范围：州地税局樱桃小区宅楼工程施工图纸全部内容。工程内容：室内给水、排水安装，定位、放线，套管和线管预埋、管内穿线、每层配电控制箱及照明电气（开关、插座、接线盒、灯具、管井电缆线、水表等）安装，防雷、接地安装等。

四、合同工期

具体施工时间及进度必须满足本项目工程的整体进度要求。

五、质量标准

必须达到水、电安装施工验收规范及气象部门验收的省优良工程标准；配合完成省安全文明工地。

六、承包方式

（1）。

（2）付款与结算方式：

1、甲方按建设单位拨款批次分别支付乙方工程款，工程款根据乙方实际完成的工程量%支付；

2、工程款在根据乙方实际完成工程量%支付；

3、工程款在工程全面竣工验收合格后支付全部工程款的%；

4、剩余%的工程款留作质保金，工程在验收后一年的保修期内如无质量问题，支付全额质保金。

（3）乙方承包的工程项目不得再行分包，在施工过程中，经检验达不到验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，由此造成的经济材料损失由乙方承担。

七、工程保修

乙方按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在1年内承担质量保修责任。

（1）工程质量保修范围及内容

合同中所明确的工程承包范围和内容均属保修范围及内容。

（2）质量保修金：质量保修金为结算价款的5%。

八、本合同一式贰份，双方各执一份。同具法律效力，自签字之日起生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

甲方：（签章）

乙方：（签字）

合同签订时间：年月日