煤矿土石方施工合同

第一篇：煤矿土石方施工合同

煤矿土石方施工合同

甲方：煤矿（以下简称甲方）乙方：工程公司（以下简称乙方）根据国家《劳动合同法》的相关法律法规，在平等、互利互惠的原则下，甲乙双方自愿签订以下合同，并负相应的法律责任。

一、承包方式：

1、乙方总承包甲方的土石方工程里，计平方米，预计立方米。

二、承包价格：

1、每立方米（自然方元）

三、结算方式：

1、每月日测方，次月80%，（扣除工程款20%，下月不再扣除，此款交工后15天内一并结算）从第二月起，按100%结算。

2、本合同内的价格为税后价格。

四、安全责任：

1、乙方听从甲方指挥并按甲方施工要求施工。

2、由于乙方造成的安全责任事故由乙方负责。

3、由于甲方造成的安全责任事故由甲方负责。

4、乙方必须按照国家规定，严格遵守安全保护措施，做到安全施工。

五、违约责任：

1、由甲方造成乙方停工由甲方负责（不可抵抗力除外），包括爆破、农民阻拦、手续不全等造成的延误工期，每台运输车台班费每天300元，挖机每台500元。

2、接到甲方入场通知方要求自动解除。

六、计量方法：

1、按实际完成测量方量计费付款。

2、甲乙双方共同测方，如乙方无技术人员及设备，以甲方为准。

七、其它条款：

1、甲方负责供给乙方油料，价格不高于市场价。

2、运距平均单程不超过1800米（1.8公里），如每超100米甲方补偿乙方0.1元/立方米。

3、机械进场后，甲方预借乙方修理费、生活费（从工程款中扣除）。

4、所有爆破工程，抽水、用电均由甲方负责，乙方负责场内修路、洒水和土场平土。乙方吃住由乙方自理。

5、施工期限年，具体日期以202_年月日开工为准。

6、本合同没有完善的内容，由甲乙双方共同协商补充。

7、执行本合同过程中发生的矛盾，由甲乙双方共同协商解决。

8、本合同手写部分和打印部分同样生效。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方（盖章）：

法人代表（签字）：

银行账号：

电话：

年月日

乙方（盖章）：法人代表（签字）：银行账号：电话：年月日

煤矿土石方施工合同 甲方（盖章）

法人（签字）

乙方（盖章）

法人（签字）

：：：：年月日

第二篇：煤矿土石方剥离施工合同

煤矿土石方剥离施工合同 甲方：

（以下简称甲方）乙方：

（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关的法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方新星煤矿有限公司土石方剥离施工承包给乙方，现结合施工现场的实际情况，以“安全第一、预防为主”为指导思想，为了明确双方的责任，权益和义务，遵循平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同供双方共同遵守执行。

一、工程概况及承包范围 1、工程名称：乌海市新星煤矿有限公司第 标段土石方剥离工程。

2、工程地点：内蒙古乌海市天宇集团新星煤矿有限公司 机械数量：开工之前先上8组以上机械 3、工程范围拐点坐标：由甲乙双方共同认定。

4、工程承包范围及内容：

完成甲方划定的工作面坐标区内土石方剥离工程及装卸，运输包括作业区范围内土石方剥离、土石方挖、运、施工区域内的道路修复，机械道路的维护平整，道路洒水降尘的辅助作业，安全证明的各项措施由乙方负责。

5、工程运输距离：不超出2公里。

6、工程施工任务量：每个月完成施工量不低于50万立方。

二、施工开工日期及工期：

1、施工工期 年，自 年 月 日。（开工日期）以接到甲方开工通知书之日为准。工程量 立方。

2、工程期限：暂定 年，如遇特殊情况工程量变化，不可抗拒自然因素以及政府方面原因造成停工的，工期顺延。

三、承包方式及价款结算 1、承包方式：乙方独立完成合同规定范围内的工程。

2、工程单价和结算：

1）方量结算：按实际测量方量计算，单价为税后价，每立方米/2公里以内 元每立方米，超出运距按实际路程每增加100米加0.10元每立方米，深度40米以每延深1米加 元每立方米，合同履行期间工程价格不受任何因素而变化。

注：因是税后价，甲方在向乙方支付工程款时不用向甲方提供发票，只需提供财务收据。

3、工程款结算：该工程正式施工之日起，由乙方全额垫付一个月工程款、第二个月5号前甲方应支付乙方第一个月90%的工程款、第三个月以后支付100%，工程完工后支付第一个月10%。

4、甲方除支付上述工程款外，不再承担和支付其它任何费用。

5、如油款等施工材料保障，涨幅8%之内由乙方自行承担，乙方只负责每吨柴油价格 4.7 元，如超出8%则由甲方负责，油料及爆破材料由甲方提供，在工程结算款中扣除。

6、在施工过程中若出现有水的情况，排水的一切费用都由甲方承担。

四、工程保证金 1、如矿管相关部门要求缴纳工程保证金，与乙方无关。

2、在本合同履行过程中乙方发生违约行为或安全事故的，甲方有权在施工款中扣除相关费用用于抵扣违约金或支付赔偿款。上述费用扣除后甲方有权在乙方当月工程款中扣划一定数额款项作为保证金。

3、在本合同履行过程中甲方发生违约行为的，如甲方不能按时支付乙方工程款的，乙方有权在低于市场价20%的价格销售甲方所有矿产品用于抵顶工程款。

4、合同终止或解除，工程款及违约金、赔偿款等其他费用在一个月内结清。

五、甲乙双方的责任和义务 1、甲方的责任和义务：

1）甲方有权对施工现场进行监督、指导，确保施工作业的安全。

2）乙方应积极配合甲方协调施工过程中与地方政府、村民的协调工作。

2、乙方的责任和义务 1）乙方生产所需的各种机械设备由乙方自行解决，其维修保养，修理及其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担。

2）乙方应严格遵守甲方作业规则，相关制度，严格执行安全生产，文明施工规范。承担施工过程中所有安全责任，严格执行政府有关部门的政策法规，否则承担所有责任。

3）乙方必须积极配合家访工作，配合相关部门的各项检查，负责排渣道路的维修，洒水降尘，平整渣台。

4）乙方负责其作业人员的生命财产安全及民事责任。

5）乙方必须加强管理，确保施工现场安全，如发生一切交通、工伤事故，全部由乙方自行负责并承担全部责任。

6）乙方应在施工现场设立安全标牌，防止无关人员进入施工现场，以“安全第一、预防为主”为指导思想，消防安全隐患。

7）乙方保证本项目涉及的所有合同及相关文件不得复印或向第三方泄露，一经证实，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。

六、验收及办法 1、验收依据：建设单位的《工程验收管理办法》。

2、验收办法：每月有业主方、甲乙双方组织人员共同参与完成工程验收，由业主方和甲方出具验收结果，经业主方、甲、乙三方确认签字后生效，作为结算依据。

七、工程技术及其要求 1、乙方必须严格执行矿山开采有关规程，规定及国家有关法律法规以及矿产部下发的《质量标准化标准及考核评级实施细则》，《安全管理办法》，《土石方管理方法》，《统计报表管理办法》，《关于加强保密工作的通知》及有关矿规矿纪，精神文明建设，社会治安综合治理管理办法。

2、工程施工中工程进度，工程质量，工程位置及出现破坏工程行为按甲方有关规定处理。

八、其它约定 1、遇有政府检查，爆破物品及当地石油公司油料供应短缺或天气恶劣原因延续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。

2、乙方特殊工程人员都必须有特种行业操作和上岗证。

3、乙方必须配备专职安全员，并积极参加甲方组织的安全学习和技能培训。

4、乙方应签订“安全、环保、消防协议书”，现场文明施工责任书。

5、合同价款中包括了安全施工管理，安全措施，现场文明施工等费用。

6、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》、《爆炸物品使用管理条例》、《安全法》等有关规定，文明施工。

7、乙方各项施工队员在上矿前体检合格证，如有疾病隐瞒，后果乙方负责，乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。

8、乙方必须全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据相关部门的要求，乙方可自愿购买商业保险。

九、乙方必须自律和遵守以下条款 1、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如有发现甲方有权按规定予以处理。

2、乙方发生的任何车辆和机械事故，人员伤亡等经济及法律责任，由乙方自行负责赔偿。

十、特殊约定 1、如因业主及甲方原因未能按时向乙方支付工程款，乙方有权卖业主的所有矿产品。（注：低于市场价20%），作为所发生的工程款或相关费用。

2、乙方进场时间以甲方通知为准。，乙方必须保证按时进场施工。

3、临建由乙方按照甲方要求统一管理，费用由甲方承担。

十一、合同期限（合同生效与终止）自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止。

十二、违约责任 1、甲、乙双方不得单方违约，如单方违约，则由违约方承担对方合同总额的3‰执行违约金处罚。

2、若甲方资金不能按时支付乙方工程款项，乙方有权停工，如停工达到5天以上，停工期间甲方必须赔偿乙方的设备损失和人员工资，按（型号400以上的挖掘机每台202_元/天，型号300以上的挖掘机每台1500元/天，大渣车每台600元/天，小渣车每台400元/天，装载机每台400元/天，撒水车每辆200元/天，人员工资150元/天）及相关实际损失，并相应顺延工期，如因甲方的原因造成乙方停工一个月，甲方无条件退还乙方所有的保证金款项并赔偿由此带来的一切经济损失，并以业主方和甲方的所有矿石为担保。

3、本合同爆破作业由乙方承担施工，甲方提供爆破材料，如因甲方爆破材料不正常，每月累计不得超过48小时，超过48小时的每超过一天按本章第2条的赔偿标准执行，进行赔偿。

4、乙方如有违反合同约定行为的，应按照有关规章制度执行。

十三、违约、索赔和争议 1、甲方不按合同履行责任、义务导致乙方无法施工时赔偿误工损失，工期顺延。

2、因不可抗力或政策原因导致工程无法正常进行合同中止，甲方结清乙方施工进度款并支付乙方出场调遣费和人员遣散费。

3、本合同未尽事宜双方协商解决。

4、双方在履行合同中产生争议时，双方协商解决，如协商调解不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同份数 1、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，本合同经甲乙双方盖章后生效，工程竣工、工程款结清后失效。

2、渣台管理、洒水甲方负责，第一个月乙方的生活费用、维修费用由乙方自理。

3、合同签订预交 元定金，乙方在规定日期进不了场，甲方不予退款。

4、爆破工程由甲方负责。

甲方签字：

乙方签字：

身份证号：

身份证号：

电 话：

电 话：

年 月 日 年 月 日

第三篇：煤矿土石方剥离施工合同

煤矿土石方剥离施工合同

甲方：

（以下简称甲方）乙方：

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关的法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方新星煤矿有限公司土石方剥离施工承包给乙方，现结合施工现场的实际情况，以“安全第一、预防为主”为指导思想，为了明确双方的责任，权益和义务，遵循平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同供双方共同遵守执行。

一、工程概况及承包范围

1、工程名称：乌海市新星煤矿有限公司第标段土石方剥离工程。

2、工程地点：内蒙古乌海市天宇集团新星煤矿有限公司 机械数量：开工之前先上8组以上机械

3、工程范围拐点坐标：由甲乙双方共同认定。

4、工程承包范围及内容：

完成甲方划定的工作面坐标区内土石方剥离工程及装卸，运输包括作业区范围内土石方剥离、土石方挖、运、施工区域内的道路修复，机械道路的维护平整，道路洒水降尘的辅助作业，安全证明的各项措施由乙方负责。

5、工程运输距离：不超出2公里。

6、工程施工任务量：每个月完成施工量不低于50万立方。

四、工程保证金

1、如矿管相关部门要求缴纳工程保证金，与乙方无关。

2、在本合同履行过程中乙方发生违约行为或安全事故的，甲方有权在施工款中扣除相关费用用于抵扣违约金或支付赔偿款。上述费用扣除后甲方有权在乙方当月工程款中扣划一定数额款项作为保证金。

3、在本合同履行过程中甲方发生违约行为的，如甲方不能按时支付乙方工程款的，乙方有权在低于市场价20%的价格销售甲方所有矿产品用于抵顶工程款。

4、合同终止或解除，工程款及违约金、赔偿款等其他费用在一个月内结清。

五、甲乙双方的责任和义务

1、甲方的责任和义务：

1）甲方有权对施工现场进行监督、指导，确保施工作业的安全。2）乙方应积极配合甲方协调施工过程中与地方政府、村民的协调工作。

2、乙方的责任和义务

1）乙方生产所需的各种机械设备由乙方自行解决，其维修保养，修理及其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担。

2）乙方应严格遵守甲方作业规则，相关制度，严格执行安全生产，文明施工规范。承担施工过程中所有安全责任，严格执行政府有关部门的政策法规，否则承担所有责任。

3）乙方必须积极配合家访工作，配合相关部门的各项检查，负责排渣道路的维修，洒水降尘，平整渣台。

应日计划量减除。

2、乙方特殊工程人员都必须有特种行业操作和上岗证。

3、乙方必须配备专职安全员，并积极参加甲方组织的安全学习和技能培训。

4、乙方应签订“安全、环保、消防协议书”，现场文明施工责任书。

5、合同价款中包括了安全施工管理，安全措施，现场文明施工等费用。

6、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》、《爆炸物品使用管理条例》、《安全法》等有关规定，文明施工。

7、乙方各项施工队员在上矿前体检合格证，如有疾病隐瞒，后果乙方负责，乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。

8、乙方必须全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据相关部门的要求，乙方可自愿购买商业保险。

九、乙方必须自律和遵守以下条款

1、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如有发现甲方有权按规定予以处理。

2、乙方发生的任何车辆和机械事故，人员伤亡等经济及法律责任，由乙方自行负责赔偿。

十、特殊约定

1、如因业主及甲方原因未能按时向乙方支付工程款，乙方有权卖业主的所有矿产品。（注：低于市场价20%），作为所发生的工程款或相

2、因不可抗力或政策原因导致工程无法正常进行合同中止，甲方结清乙方施工进度款并支付乙方出场调遣费和人员遣散费。

3、本合同未尽事宜双方协商解决。

4、双方在履行合同中产生争议时，双方协商解决，如协商调解不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同份数

1、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，本合同经甲乙双方盖章后生效，工程竣工、工程款结清后失效。

2、渣台管理、洒水甲方负责，第一个月乙方的生活费用、维修费用由乙方自理。

3、合同签订预交元定金，乙方在规定日期进不了场，甲方不予退款。

4、爆破工程由甲方负责。

甲方签字： 乙方签字：

身份证号： 身份证号：

电话： 电话：

年月日 年月日

第四篇：土石方施工合同

土石方施工合同

甲方：娄底工程建设有限公司

乙方：娄底市城北建筑安装工程公司

经甲、乙双方协商，秉着公平、互利的原则，就甲方地块土石方工程施工，签订如下协议：

1、施工范围，甲方地块（娄国用202_第A0277号）红线图±0位置约8000m3左右。

2、按38.6元/m3包干。乙方负责当地关系，全部手续的办理，并承担所有开支。

3、安全：乙方应严守安全操作规程。负责一切法律及经济责任。

4、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效。

甲方：乙方：

202_年5月8日

第五篇：土石方施工合同

土石方施工合同

甲方：

（下以简称甲方）乙方：

（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规遵循平等、自原、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程有关事项协商一致订立本合同。

一、工程名称：马龙休闲山庄

二、工程地点：鄂州市梁子湖马龙休闲山庄

三、总工程量：110万立方米（110万立方米）

四、工程总造价约：3080万元左右

五、工程内容：挖、填、平整、爆破（运距500米内，以外双方协商另行计价）。

六、工程立项批文号：梁经致发（202_）21号

七、工程承包范围：土石方

八、开工日期：施工日期从

****年**月**日至

****年**月**日止，以进场通知书为准。

九、乙方提供公司建筑工程相关资料，施工许可证及备案手续等由甲方负责办理。费用由乙方负责。

十、土方价格：土石方施工价格每立方米28元。

十一、计算方法：根据甲、乙双方现场测量标准为计算方法每块地以测量为准，实做实收包干制。

十二、付款方式：进场费5%，所有机械设备进场后，甲方再付5%备料款，每15天结算一次工程款，每月按进度付款85%。

十三、甲方责任

1、甲方现场代表使用甲方权利，负责与乙方施工现场协调和沟通，保证工期正常运转，保证路通、水通、电通。

2、甲方代表负责当地政府、村、地方的协调工作，如造成停工甲方应赔偿乙方员工每人第天100元。挖土机台班费每台第天202_元，铲车台班费每台每天1500元、爆破设备每天300元。除特殊原因（如天灾、火灾、自然灾害，国家文件保护等除外）。

3、如当地闲置人员等闹事，应及时到位协调，妥善处理，确保施工顺利进行。造成损失一切由甲方负责，按合同上条款赔偿执行。

4、甲方负责办理爆破中的一切有关手续并负责炸药提供到现场，炸药甲方保证在壹万贰仟元以内给乙方雷管市场价供给乙方（炸药费用按政府售价计算，费用由乙方承担）。

十四、乙方责任

1、乙方进场后，要听从甲方负责人安排和指挥，随时听从调配，在施工中，一定要保质保量，保工期，出色完全施工任务。

2、乙方在施工过程中，保证施工安全，如出现事故等原因由乙方自行承担一切责任。

3、工程完工后，甲方验收，乙方机械清场，15天内甲方一次付清乙方5%余款。

4、乙方向甲方交合同保证金5万元，乙方进场壹个月内，甲方返还乙方。

本合同根据《中华人民共和国合同法》，具有法律力，双方共同遵守，如有未尽事宜，经双方友好协调。

甲方法人签字：

乙方法人签字：

委托人签字：

委托人签字：

公司签章：

公司签章：

****年**月**日

****年**月**日