木工工程施工合同

第一篇：木工工程施工合同

木工工程施工合同

发包人：华汇建设集团有限公司(余姚华联纺织一号车间项目部)（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，双方就围护分项工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：余姚华联纺织一号车间

2、工程地点：余姚市临山镇

3、工程内容：木工分项工程

二、工程承包范围及承包方式

1、承包方式：包清工，包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包人工费、包材料运输吊装费。

2、承包内容：

（1）木工分项工程；

（2）按设计图纸要求、包括设计修改、变更的所有内容；

（3）木工制作、配模、制模架搭拆，包括地下室、围护支撑、基础开始至屋顶（含机房、水箱等）所有工程范围内木工工程在内（包括女儿墙、导墙、装饰线、栏板、空调板、洞口预留等制作）；木工工程还包括翻样、计算、后浇带模板制作、屋面模板制作等与本工程相关的木工分项工程。（不包括回风沟、设备基础的木工分项工程）

三、工程合同单价及总价

1、钢结构木工工程按/m2结算；外围四周价格按元/m2结算；包括所有木工的制作设备、铅丝、钉子等附材材料费。

2、本工程发生点工，普工按元/工，技工按元/工结算；免费点工10工；点工以项目部签字为准。

四、施工日期

1、本工程自月日；

2、月进度和周进度按甲方要求执行。

五、质量标准

1、本工程验收质量标准：严格按国家标准执行；

2、基础及主体结构质量必须达到优质结构标准，木工分项工程验收（支模架搭设、梁柱尺寸）合格率100%，质监站及业主检查时木工分项工程必须优良，在施工过程中，以建筑施工验收规范及图纸为依据，并严格执行。

六、安全生产和文明施工

1、安全生产和文明施工符合国家及地区规范规定、甲方企业制度、施工现场管理制度要求；

2、安全生产接受甲方、业主、监理的监督和管理，对于危险源，乙方有责任采取相应措施予以防范和消除；

3、乙方负责承担一切有乙方原因造成的安全事故（不可抗力除外）；发生工伤事故医疗费在壹万元以下的有班组自己负责，壹万元以上的根据事故原因调查情况有班组与项目部协商解决；

4、有专职安全员负责现场日常安全生产管理。

5、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工人安全标准规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相应的法规、法规、规范。

6、工人进场必须进行安全三级教育，办好务工手续，参加上虞市工人上岗培训（费用乙方自理）

7、宿舍内未经项目部批准不准使用任何电器，不能带小孩入住本工地，与施工无关的人员严禁带入本工地；保持场地整洁，做到工完场清。

8、由于乙方下属工人在生产过程中违反有关操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，以及非工伤事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

9、严禁打架和打群架，对于打架者，以先打者为错，并承担一切法律责任和一切经济损失，并因此给予1000-10000元罚款，先在班组中扣除，再由班组扣到个人，严重的送与当地司法机关处理，并立即开除工地工作，工资按六折结算。

10、特种病人（如间歇性精神病患者，痒癫病患者）和童工严禁进入本工地施工，引发的后果由乙方负担。

11、本工程施工作业期间禁止喝酒，违者每次每人罚款500元，并禁止其上岗作业。

12、本工地内严禁各种形式的赌博活动，违者除当事人每人每次罚款500元外，承包人同时每次罚款1000元。

13、乙方在施工期间必须服从甲方的指挥、安排。

14、安全生产、文明施工另见协议书，动用明火必须曼谷理动火审批手续。

七、材料设备供应方式

1、由乙方提供的用于本工程的机械设备均应符合国家相关规定进行检验或试验，不合格的不得使用。

2、由乙方提供的用于本工程的材料均应符合国家相关规定进行检验或试验，不合格的不得使用。

八、双方职责

甲方职责：

1、负责施工临时设施，施工用水用电，提供部分宿舍及仓库；

2、施工周转材料、配件、施工用材料等根据施工进度按时提供；

3、按合同规定时间及时支付工程款；

4、随时对乙方的施工质量及安全进行检查，并按规范进行奖罚；

5、各项分部工程施工前，必须对班组进行施工技术交底及安全技术交底；

6、提供整套设计施工图及详细施工文件均为复印件。

乙方职责：

1、根据甲方提供的施工文件，完成合同内的施工任务；

2、根据施工进度需要，落实施工人员的组织配备，保质保量按期完成施工任务；

3、根据甲方提供的施工文件，编制施工方案及组织计算，提前完整的木工材料清单；上报模板方料等用料清单，每周例会上报上周材料用量清单；

4、按期支付工人的伙食费及工人工资；工作服、安全帽等劳保用品费用由乙方承担；胸卡、暂住证、劳务证、健康证等费用由乙方承担；

5、服从甲方施工管理人员的检查，并落实整改措施，及时做好落手清工作必须做到工完场清，达到文明施工要求；宿舍内整洁、卫生。

6、门窗过梁、构造柱等及预制件的木工制作安装；

7、墙体木模的制作及框架、构造柱木模的制作安装；

8、施工现场负责人员必须住点现场，有事外出书面请假，违者罚款1000元；

9、每周准时参加生产例会，制度一次罚款500元，迟到5分钟罚款100元；

10、严禁转包或分包，否则甲方有权立即终止合同，乙方无条件退场，并不结算乙方完成工作量；

11、机械清理短头木料、零星模板尽量利用、控制木料模板损耗量在1%内，并等废料处理后，经指定地点堆放。落手清工作清理下来材料再生利用，各种短头木料模板按规定堆放整齐；

12、人货梯进料口、井架进料口、电梯井防护隔离模板铺设（免费）；

13、按木工工程施工验收规范浙江省标准化管理合格工地和省级文明卫生工地的标准施工，严格执行甲方提供的技术交底等强制性文件；

14、所有木工用的材料设备上下运输及水平运输，汽车运入工地内装卸工作堆放进仓库或指定地点堆放；做好木工保管工作；

15、配合放线、除甲方负责放控制线轴线外，其余放线工作由乙方自理，甲方检验；

16、砼浇捣前的清理及验收工作，砼浇捣过程中的守模值班。

九、结算与付款方式

结算方式：

1、按图纸建筑面积结算。钢结构约22000平方米。外围结构面积约8000平方

米。

工程款支付方式：

1、合同签订后乙方向甲方支付质安保信用金承包工程款的3%，主体验收合格后半个月退还；

2、现金支付，提供职工工资单；每月由乙方发职工工资，后将所发工资表报甲方；

3、±0.000以下工程施工期间甲方不支付工程款，但乙方必须按月发放职工生活费，至±0.000完成甲方付完成工程量70%的工程款；（完成后20天内）

4、中间结构竣工验收合格后支付完成工程量的70%。（完成后20天内）

5、春节前约一星期付工程款的10%。

6、余款工程一次性验收合格后二个月内结清。

十、违约责任

1、如乙方的施工质量不符合设计施工验收规范要求，进度上达不到项目部计划要求，甲方有权终止合同，乙方必须无条件退场，且按完成工作量80%结算。

2、如果业主、监理、甲方在验收中发现木工工程应整改的，必须立即整改，对整改不力的，复查仍不合格，以每一项条文计，处罚500元/条。

3、施工结束后，没有清理所施工位置上面的垃圾、材料、工具等，甲方有权处理，处理的人工工资以200元/工计算扣除。

4、如果每层木工工程施工完毕后，发现楼地面，架子上夹头、模板、方木、垫块、钢管没有清理干净，处罚500元，并立即捡掉，放好利用。

5、如果因木工制作、支模架搭设质量问题，监理专项签发整改通知单，每次罚款1000元。

6、有短料不利用，用长料裁短料，发现一次罚款500元，要求木工合理下料，套配利用。

7、如乙方施工工期延期，按500元/天进行对等奖罚（原则上的甲方安排的月周施工进度计划及施工任务单为准）。

8、木工制作模板原材料损耗1%，凡超过部分由乙方负担，节约部分给予奖励。

十一、不可抗力

不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲方和乙方责任造成的爆炸、火灾、6级以上地震、7级以上持续5天的大风，持续5天的特大暴雨、50年一遇持续7天的高温天气或严寒天气、洪水等自然灾害。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法分别处理：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失由甲方承担；甲方和乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；乙方机械设备损坏及停

工损失由乙方承担；停工期间乙方应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的相关事宜双方另议；工程所需清理、修复费用由甲方承担；延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、争议解决

1、本协议若发生争议，双方有权向余姚市人民法院起诉，但诉讼期间不得中断施工。

2、本协议自双方盖章，法定代表人或授权代表人签字后生效，至工程竣工工程款付清后自动失效。

十三、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：余姚临山

本合同一式四份，双方代表签字、加盖公章后生效，及至合同履约完成、验收合格、工程款支付完毕后终止。合同文本甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人（或授权代表人）法定代表人（或授权代表人）

单位地址：单位地址：

电话：电话：

传真：传真：

邮政编码：邮政编码：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

签订日期：年月日

第二篇：木工工程施工合同

木工施工合同

发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，就本工程劳务用工有关事宜，双方通过平等互利、充分协商的原则，签订本合同，明确双方的责任、权利和义务，以便共同遵守。第一条 工程概况

工程名称： 工程地点： 结构形式：框架、砖混结构 建筑面积： 第二条 合同工期

1、工期时间： 2017 年 月至 2018 年 月，工程有效工期为 个月。第三条 承包方式及劳务单价

1、承包方式：按照施工图、图纸会审、设计变更、框架填充墙结构规范以包工包料的方式承包给乙方。

2、劳务单价及工料费：按建筑面积每平方米 125元/㎡ 包干计价，（此单价含混凝土内撑、临边楼层档脚板层板材料、安全文明施工建筑面积每平方米2元费用，此费用若工程顺利完工，不出质量、安全事故，作为奖励）。如因乙方施工原因造成清场，甲方按此木模安装30元/m²（混凝土接触面）单价的80%结算。第四条 承包范围

主体工程模板、外架、预埋件：建筑施工图纸及图纸会审、设计变更、技术核定单、框架填充墙结构规范等全部主体框架模板架设、拆除；基础、地下室底板和各层需留置的后浇带、施工缝的模板架、拆及后浇带、施工缝的二次模板架拆；框架填充墙的构造柱、圈梁、女儿墙构造柱、压顶、阳台栏板的构造柱、压顶；厨房、厕所及管道洞口砼翻边的模板架拆；模板支撑系统搭拆；外墙脚手架搭拆、安全防护；四口、五临边的安全防护；施工现场临边和安全通道防 护。机械设备和周转材料修理费、辅助材料费、租赁费、运输费、进出场费、机操人员工资、人工费、周转材料等,转换层及其以下的模板必须满配，标准层的模板周转次数必须小于8次，若乙方不按时更换模板或模板量不能满足现场施工需求，甲方有权自行购买更换模板，相应的价款由乙方的工程款中扣除。人防区域所有剪力墙螺杆不能加套管。

一、劳务部分

1、基础工程：垫层、基础的模板；后浇带、施工缝模板所需模板、架料、人工及上下车费、租赁材料损耗及管理费等；所用材料的转运、上下车费等。

2、模板工程：模板工程所需的机械、模板制作、安装、支撑模板所需的木方、胶合板、内撑等；模板、支撑、搭架所需的材料费、人工及上下车费、租赁材料损耗及管理费等；所用材料的转运、上下车费等。

3、砌体工程：框架填充墙的构造柱、圈梁、厨房、厕所及管道洞口的翻边及其他零星砼所需的模板、架料、人工及上下车费、租赁材料损耗及管理费等；所用材料的转运、上下车费等。

4、屋面工程：按规范要求的女儿墙构造柱、压顶模板所需的模板、架料的上下车费、租赁材料损耗及管理费等；所用材料的转运、上下车费等。

5、外墙工程：外墙施工的外架、安全防护所需的防护架板、人工及上下车费、租赁材料损耗及管理费等；所用材料的转运、上下车费等。

6、室内工程：室内楼梯、预留洞口、外墙临边的平台、阳台、飘窗等的安全防护所需的材料人工及上下车费、租赁材料损耗及管理费等；所用材料的转运、上下车费等。

二、材料、机械设备

圆盘锯、刨木机、不干胶等一切工具、机具、护具（如安全带、安全绳等）等；模板所需的铁钉、铁丝、螺杆、剪力墙及有防水要求的部位使用的止水螺杆等。

三、安全文明施工：文明施工，做到工完场清、工完料净。现场材料堆码整齐，每次拆下来的模板、木方都要堆码整齐，不得乱丢乱放，影响工地形象。

四、凡与本工程有关的工作内容不产生计时工，合同外的工程办理经济签证。第五条 单价合同中的其他内容

一、安全文明施工所需要的所有费用。

二、单价内包括施工期间承包范围内材料费、人工费、设备租赁费变化的费用，不执行增减调整，执行一次性包干。

三、安装工程的给排水、消防、空调等管道洞口模板吊洞。

四、砼墙、板上的表箱等预埋空洞的模板制安。

五、砌体、过梁的拉结筋在支模过程中预埋好。

六、施工中发生的涨模、漏模导致的砼浪费及砼剃打所产生的费用。

七、结构必须达优，保证工程施工现场必须达到标准化文明工地标准。第六条 双方的权利和义务

一、甲方责任、权利

1、甲方负责整个现场的进度安排、目标的确定。现场文明的统一设计、规划。

2、本工程的主轴线以及标高控制点由甲方负责提供并保证其准确性。在甲方进行主控制线测量及复测时，乙方必须无偿配合完成（配合人员不得少于2名）。本工程主控线及标高控制点以外的其他施工所需的测量放线工作由乙方自行完成。

3、甲方负责配置乙方施工所需用的自来水、固定电源接口（到二级箱内）；并安装完毕交给乙方，其他由乙方自行提供。

4、甲方负责提供给乙方施工图纸1套；负责安全文明、质量、技术交底，并组织乙方人员进行安全教育及安全、质量、进度检查；负责对各工序、工艺进行质量跟踪检查及验收。

5、督促乙方全面履行本合同，指导、监督、检查乙方工程质量、工期、安全、文明施工等方面工作，乙方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，甲方提出限期整改，并督促完善为止，若乙方整改措施不力，甲方将根据整改情况处罚。

6、甲方有权监督和要求乙方按时发放工人生活费和工资，乙方不得以任何理由拒绝执行。

7、甲方在本工程中行使承包管理权，负责协调乙方与同一现场的其他分包方的配合，统一编排各方的施工顺序、部位，组织各方进行工程部位的交接，对工程实施全面管理及协调工作。

8、乙方管理不善，甲方有更换乙方管理人员的权力，甲方有权给乙方配备管理人员，工资由甲方代付，在乙方承包的劳务工资中扣除。

二、乙方责任

1、乙方必须无条件服从甲方在施工现场内的各项工作安排并认真执行。服从项目部的管理、安排和调度，遵守项目部的各项规章制度，将所有人员的务工证、身份证、上岗证原件（包括特种工程的操作证）交由甲方专人检验并复印在甲方备案待查。

2、乙方按施工现场的各种管理制度的要求进行管理，严格服从项目部各级管理人员的管理，不得以各种理由拒绝。

3、乙方应自行做好成品保护工作及对其他分包单位施工的成品保护工作，若发现损坏其他分包单位的成品，一切损失费用由乙方承担；由分包单位损坏的由分包单位承担。

4、乙方负责施工现场各项工作的开展、实施，执行项目部对现场质量安全、文明施工、材料、机械等方面的管理要求。

5、乙方管理人员管理好劳务队劳务纪律及人员的基本素质教育，保证工作有序的开展，现场施工管理条例作为本合同的补充条款，必须严格遵照执行。

6、乙方负责搞好整个现场的场容场貌，在向外宣传上与甲方保持一致，密切配合各项检查验收活动，做好各种检查、验收、的文明施工和清洁卫生工作，必须达到标化工地。达不到标化工地要求，给甲方造成的损失，按2元/㎡（建筑面积）在乙方的工程款中扣除。

7、因乙方原因发生的安全事故，由乙方自行负责，并承担相关的所有费用，并赔偿甲方未收到的安全施工费。

8、乙方工人的生活、住宿由乙方自行负责，施工现场除乙方保卫人员外，严禁工人在工地住宿。

10、施工过程中的质量、安全文明施工、进度严格把关，派专人负责，属乙方自身原因发生的质量问题由乙方处理，并不顺延工期，在施工期间无条件接受甲方检查、监督及管理。

11、乙方现场必须配备具有相应资质的现场总负责人一名、质安员各一名、模板管理人员二名。管理人员由乙方以委任书的书面形式确认并通知甲方，并在 4 委任书上明确甲乙双方往来函件的现场授理人。乙方现场配备的管理人员必须每天在施工现场负责现场的协调和管理，每周会议缺席一次处罚200元。

12、若乙方管理人员及工人不服从项目管理，每发生一次甲方有权对乙方实行50-100元罚款，若该现象出现两次以上或性质严重，甲方勒令乙方在两日内更换人员，若乙方人员暴力接触甲方管理人员，甲方对乙方处以5000元以上罚款，若伤害了甲方管理人员，除罚款外，还需赔偿甲方管理人员医药费；情节严重时送司法机关处理。

13、合同履行过程中，若乙方施工进度和施工质量明显不符合工期及质量要求，甲方有权指令乙方限期5天内采取赶工措施或质量改进措施，若乙方在限期内仍未取得明显的效果，不能令甲方满意，则甲方有权解除合同令乙方退场并赔偿甲方损失。

14、因乙方工作不得力给工程带来工期和费用上的损失，甲方有权另行指定其他队伍完成该部分的工程，发生的所有费用（包括分包队伍选定、分包队伍进场、退场、分包队伍分包合同款、甲方管理费等等）都将从乙方工程款中扣除。

15、乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定的时间内无条件的整改完毕，甲方有权委托其他分包单位进行整改，所发生的一切费用由乙方承担。

16、按时发放民工工资。

上述为乙方为完成合同内工作所必须履行的义务和责任，乙方如不履行上述各项义务，造成工期延误、工期损失及甲方经济名誉损失均由乙方承担。第七条 质量要求

一、通用条款

1、工程质量检验标准：现行国家、行业设计及施工标准、规范。

2、程质量要求：达到施工质量验收规范，主体结构优良。

3、乙方在施工过程中必须严格按照施工规范，对违反操作规程或偷工减料造成工程质量达不到合同约定标准的，乙方必须无条件负责返工或采取补救措施，并承担相应费用。

4、定承包合同生效后，由甲方项目部对其进行安全技术交底，乙方应认真仔细熟悉设计图纸和施工验收规范，严格按照施工验收规范进行施工。强化领班 5 人员和全体操作工人的质量意识，严格执行各分项工程的“三检制度”，建立健全质量保证体系和预防措施，树立精品意识。

5、超过五次使用次数后，乙方应及时补充新模板替换过旧模板。第八条 工期要求

一：总工期 个月，以建设单位批准的开工日期为准。

遵守工长的整改意见，若达不到预先的约定工期，应视为违约并承担甲方因此遭受的一切损失，甲方有权单方终止合同，并在三个日历天内无条件撤出场外。其中阶段工期以甲方计划、月计划为准；若延误甲方通知的阶段工期延误一天以500元/天的罚款，并承担建设单位给甲方的工期罚款；总工期满足合同要求，阶段工期罚款返还乙方；若总工期不能满足甲方要求，则甲方按建设单位处罚金处罚乙方并承担建设单位给予的工期延误损失。第九条 安全、文明施工

1、乙方负责进场人员花名册交甲方备案（附带身份证复印件，不在规定时限内上交甲方，罚款10元/每人）；乙方负责人及进场人员必须严格执行政府各部门和甲方有关安全管理规定。

2、乙方必须配备一名以上的专职安全员对入场工人三级安全教育，受教育人以签名为证，办理必备的各类证件，并报甲方质量、安全管理办公室审查备案。未进行三级教育的人员不得上岗。每天做好班前安全检查记录，发现隐患及时整改。

3、安全措施和防护设施必须达到规范要求，所有的临边、洞口维护必须使用花杆进行搭设，防护网的质量必须合符标准，防护严密无漏洞；外架硬防护必须按规范要求每四层搭设一道。所有安全防护设施必须经检查合格后方能使用。

4、本合同实施期间，不按安全操作规程、违章施工所发生的工伤事故均由乙方负担一切经济和法律责任。

5、合同实施期间：杜绝重伤死亡事故，无重大安全未遂事故；轻伤费用为贰万元以内班组负责，超过贰万元则取消2+1元/m2的施工安全文明奖，其余费用由工伤保险承担。乙方在本合同期间自行招用和擅自更换的人员所发生的一切费用、纠纷等概由乙方负责。

6、合同实施期间：乙方人员不得损坏工地的设备和各种安全维护设施，如发现一次罚款200至1000元。在拨付工程款中扣除。

7、乙方人员必须严格执行公司和项目部的各项管理规章制度，严禁在施工现场打架斗殴、聚众赌博、酗酒闹事，如有在现场打架斗殴等现象、破坏工地形象，甲方将对乙方采取每次5000元的罚款。在拨付工程款中扣除。

10、乙方必须在施工过程中达到“标化”工地。无条件的做好现场文明施工和积极配合现场做好迎接各级领导的检查工作。乙方人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，如工人未戴安全帽进入施工现场，每人每次罚款10元，班长罚款50元。

11、严禁在施工现场内或楼层向下乱掷建渣和垃圾，发现乱掷东西，每次罚款2000元，并承担相应的责任和费用。

12、乙方人员必须严格执行国家颁发的安全标准、规范、技术规程。

13、严格按公司质量、环境、职业健康安全达标认证体系目标执行。

第十条 承包价款及付款

一、合同价款

1、工程款计算方式：以建筑面积包干的方式计算。合同总价

二、工程款的支付

本合同按如下阶段拨付劳务工程款：

1、基础完工后一个月开始拨付进度款，按已完工程量的70%进行拨付；

2、主体完全封顶后，付到80%。

3、内外架全部拆除后付到工程总额的90%。

4、工程竣工验收后三个月内，全部付清。

5、每次付款均按建设单位转款至甲方帐上一周内支付给乙方。

6、若非甲方清退乙方出场，乙方无论以任何理由中途退场，所完工程量一律按50%结算。

7、如因国家或地方规划变更、其他不可抗力的因素导致本工程无法继续施工，甲方只按实际工程量与乙方决算，甲方不承担任何违约责任。

为保证民工工资能得到及时的发放，乙方必须按时足额的支付民工工资，进场民工必须在甲方项目部进行登记，甲方对将民工工资的发放进行监控，工资的发放情况所有民工将在甲方项目部签字确认。如无特殊原因，有不实情况发生和有违上述约定的，甲方将视乙方违约，按违约相关约定执行。第十一条 其他说明

1、甲方要求乙方进场人员应具有一定的专业能力，具有机械操作的技能和能力，施工工地的安全防护能力。

2、施工人员首先身体健康，没有传染病；能遵纪守法和遵守施工现场的各项规章制度。

3、严禁盗窃工地财物，若有违反者，除罚款承包人1000元外，并由乙方将偷盗者逐出工地，严重者送司法机关处理。

4、根据我项目部工地所处地理位置等诸多具体情况，严禁男、女混宿。若一经发现，罚款乙方500元，若无结婚证者，视为嫖娼，送当地公安机关处理。无身份证者不予使用，并严禁使用童工和残疾人员。

乙方离场人员的行李、箱包应有乙方负责人开据出门证明交门卫放行，乙方人员严禁家属小孩带入施工现场。

第十二条 纠纷处理、合同的终止与生效

1、本合同未尽事宜，若在施工中发生，甲乙双方都应本着事实求是的原则协商解决。

2、凡因履行本合同所发生的争议，双方协商解决，协商不能解决的可请当地仲裁部门进行仲裁或向当地法院提请上诉。

3、本合同所约定的施工项目完成并达到约定的质量标准，帐款结清后终止。

4、本合同一试三份，甲方贰份，乙方一份，甲、乙双方负责人签字盖章后生效。

甲方代表： 乙方代表：

身份证号：

联系电话： 联系电话：

第三篇：木工单项工程施工劳务分包合同

木工单项工程施工劳务分包合同 甲方：

乙方：木工施工队

经双方协商一致，签订本合同。

一、承包范围及承包形式：

1.甲方将东辉家天下G2#、G3#楼的二次结构木工施工分包给乙方，乙方负责建筑图内所有木工工序的制作、维护。其中门头过梁 10 元/个、阳台檐窗台压带/米、防水圈/米。构造柱30元/个，阳台柱70元/个。本合同单价中含安全风险金，风险范围内有乙方违规操作引起的事故风险。所出现的工程事故全部由乙方承担。

二、工程计算与工程款支付：

工程进度款按季节性或二次结构完成付款，甲方根据乙方所完成的工程量，到季度或二次结构完成进行结算，如若到农忙放假本工程未结束，按照本次节点完成工程的工程量（80%）及项目部所支付的工程款的比例进行支付。二次结构工程量完成时付至工程总款的95%余款待粉刷结束后付清。施工中不到以上节点不予支付工程款，生活费工人借支由乙方自理。

三、其他约定

乙方对其施工项目应予以严格操作，如若出现胀摸、跑灰漏浆的问题乙方应及时处理。甲方不提供住所 不负责餐饮。

甲方（签章）乙方（签章）

代表代表

第四篇：木工合同

工程施工内部承包协议

甲方：乙方：木工班组

兹由甲方承包的工程。为确保该工程保质保量，确保进度按时完成施工任务，经甲乙双方协商，达成共识，特订立协议如下：

一、工程名称：工程

二、施工地点：

三、承包方式：包清工

四、乙方承包的工作范围：

1.工程（塔楼及部分地库按后浇

带划分）。

2.包括围护结构、塔吊基础、垫层、基础砼、主体砼、过梁、预制构件、构造柱、圈梁、栏

板、设备基础、穿墙螺杆制作、预埋件固定、室外台阶、外架底地坪硬化、窗台砼、屋面及楼地面建筑面层的压顶、檐沟、排水沟、集水井、室外化粪池、配合接拆泵管、各种预留洞的翻样、下料、制作、场内运输、安装、拆除、排架搭拆、清理、规堆、装车等一切模板工程及质量检查，技术复合，搭设临时爬梯、临时洞口封堵。总之，从进场施工开始至各个部位可以浇筑为止的所有模板工作内容。所包含的工作内容有安全、质量、标化检查、临时停水、停电影响及本工种的材料装卸、整理规堆等其他生产用工。

3.主体结构结束后，及时把所有木工所用的材料清理完毕，并按项目部指定的地点堆放整齐。

4.本工程不再发生材料超运距及二次搬运费用。

5.柱、墙体施工操作架自理。

6.浇筑砼完毕后，楼层里漏浆砼乙方必须立即将其清理干净，若违反规定，则由乙方自行清

理，并处以100元/处的罚款。

7.每次拆模完毕后，所有材料乙方必须及时清理干净并分别规堆等，违反上述规定，罚款

200元/次。

8.临时宿舍、食堂、公共厕所、围墙、马路及场地硬化等项目施工所产生的费用已包含在平

方米单价中，不得另行计费。

9.本班组在未完成工作时下发的施工联系单工作量，费用已包含在平方米单价中。

总之，从进场施工开始至各个部位可以粉刷为止，所包含的工作内容有安全、质量、文明、标化检查；临时停水、停电影响及本工种的材料装卸、整理规堆等其他生产用工。

五、工程量计算办法及单价：

1.以图纸为依据，按九四定额建筑面积计算规则结算。单价：元/平方米。

2.该单价已包括工具、机械、支模所需的铅丝、元钉、电焊条、切割片、太阳灯、劳动用品

及机械、工具维修等一切费用。

3.另星点工按通差每工

六、工程质量标准：

必须符合建筑工程质量验收标准验收，质量标准确保主体合格。具体措施见乙方保证书。

七、工程进度及期限：

乙方应按建设方及甲方施工计划要求实施，同时乙方必须按项目部实际施工计划安排足够的劳动力，开竣工时间由单体工程开工报告基础开挖为准，在天内完成施工任务。如乙方没有按照项目部制定的计划实施，项目部有权终止该协议，项目部另行安排其他工班施工，由此造成的一切损失由乙方承担。（具体扣罚详见保证书中明确）

八、付款方式：按每月实际完成工程量计算，在第二个月15日左右发放上月完成的工程量75%发放工资，发放时按施工人员考勤表、身份证、暂住证、发放到施工人员手中，余款待主体中间结构验收后2个月内付清。

九、施工质量与技术要求：

1.乙方负责人要严格要求对工班施工人员的技术交底工作。

2.严格把好质量关。

3.如质量问题未达到合格标准，或建设、监理单位有书面质量整改单的，每张书面整改单将

处罚1000.00元，由此造成的返工损失（人工及材料费用）由乙方负责。因乙方原因造成结构炸模、结构偏位等现象的，由乙方自己负责凿除修补或委托项目部修整，除费用自负外，还要进行经济处罚。

4.把好材料节约关。

5.如出现浪费材料，按浪费材料成本价的300%赔偿处罚。在施工过程中出现返工，按返工

工程成本价的300%赔偿处罚。

6.木工所用材料需合理利用，不得随手使用，模板安装完成后，浇筑前将所有可利用的材料

清理至非浇筑层，产生的垃圾在浇筑前要运至甲方指定地点，垃圾不得含有任何可利用材料，若违反上述规定，发现一次罚款200－500元。

7.乙方原因砼浇筑造成质量问题的，除由乙方自己按项目部要求修补外，再按下述标准进行

罚款：炸模500元/部位，垂直度、平整度不符合工程规范合格要求的100元/墙（柱）面，柱、梁接口部平整200元/只柱；漏浆100元/20cm2。

十、甲乙双方责任：

1.甲乙责任：

1)按照工程所需的材料及时采购到位；

2)提供给乙方施工总体工期计划和施工图及相应的联系单；

3)配合协调乙方工作，对乙方工程质量、安全进行指导和监督；

4)甲方提供大灯，照明小太阳灯自行解决；

5)甲方提供食堂就餐，费用乙方自理。住宿由项目部统一安排，男女不得混住，如不

服从项目部统一安排，当月扣除进度款的5%。

6)甲方提供三级配电箱接至现场；

2.乙方责任：

1)乙方承包人应自行解决因工程所需的机械、设备及辅助等一切工具。此款项已包含

在单价中，不得另行计费，劳保用品自行解决，已包含在单价中。

2)乙方进场时，提供所有施工人员的身份证办理登记造册工作，项目部发放工资时用

身份证、暂住证、考勤表及登记造册人员进行发放，如没有登记的人员一概不发放，由承包人承担责任。

3)严格按照现行施工规范和操作规程进行施工，并达到杭州市文明施工“双标化”工

地，保证措施已在保证承诺书中明确。

4)项目节点工期计划必须按时完成，尽量提前。

5)工班之间必须相互配合，服从建设方和项目部的统一指挥，接受有关监督部门的监

督和检查。

6)必须遵守项目部的各规章制度，做好对施工人员的思想品德教育和各种质量、安全

技术交底工作，在工作中发现的不安全隐患，应及时组织人员进行隐患排除，能排

除的及时排除，不能排除的及时向项目部安全员进行汇报。严禁违章指挥和违章作

业。

7)乙方必须对甲方的材料负责，合理利用；甲方将对乙方所使用的材料根据工程量进

行用量审核，如不合理计划利用，有浪费现象，甲方有权对乙方进行处罚并终止协

议。

8)乙方在施工期间必须及时做好落手清工作，每日施工完毕后应将各种材料分类堆放

整齐，凡遇到上级主管部门的质量安全检查时，乙方必须做好自己施工作业范围内的施工现场清扫和各种材料的堆放整理工作；如果没有做好落手清工作，由甲方派

人员清理，所派人员工资按每工130元计算，费用由甲方从乙方保证金或承包者工

资中扣除。

9)乙方负责人要严格禁止班组自行烧饭、烧水，一律到项目部食堂就餐，违者罚款200

元/次，由乙方负责人支付，在当月生活费发放时扣除。

10)乙方对文明施工及标化管理要充分认识，对宿舍管理有承包人负责制，各宿舍设一

名宿舍长，实行专制人员负责制，搞好宿舍卫生、床铺整洁等管理工作。

11)乙方在施工及作息时间要管理好班组人员，在工地严禁赌博、打架斗殴，违者罚款

500元/人。罚款由承包人承担支付，从保证金或工资中扣除。

12)凡出现下列情况所产生的处罚或责任均由乙方承包人承担，甲方概不负任何责任；

13)乙方施工中造成的不合格产品并返工，由乙方自负。

14)违章操作或盲目自行操作所造成安全事故、违反项目部规章制度，一切责任由承包

人负责。

15)不服从有关部门的监督、统一指挥的，所产生的一切后果由承包人负责。

16)乙方班组出现伤亡事故，医疗费用在贰万元以内的由工班承包人承担，超过贰万元的超过部分由甲乙双方各承担50%。

17)乙方工班承包人必须住现场工地，到岗率每月22日历天，由项目部人员考勤为准，如到岗率缺每天扣承包人150元/天计算，依次类推，在当月支付进度款时扣除。乙

方工班负责人必须每天在现场工地。否则按承包人扣款相同。

十一、其他；

施工人员进场时必须带身份证进入工地，每个人必须办理暂住证，暂住证由项目部统一办理，其它证件按有关规定自行办理。

十二、本协议未尽事宜的由甲乙双方协商解决。

十三、协议一式三份，甲乙双方各执一份，公司留底一份。待双方签字后生效。工程结束，款项付清后本协议自行终止。

甲方：工程 甲方代表人：

乙方承包人：

承包人身份证编号：

日期：

工程

乙方班组保证书

为了确保工程的顺利进行，保质保量按时完成施工任务，完善内部管理体系，做到有章有循，乙方工班承包人承诺交纳工程质量、进度、文明施工“双标化”保证金计人民币元整。具体措施如下：

（一）承诺质量标准：确保主体结构合格，争创市结构优良，按国家质量验收标准评定，合格评定办法由业主、监理、设计单位、总包方、质监站五方评定为准，如出现我工班所做的工程范围未达到标准，同意扣除按清工总工程款的4%计罚，并在保证金中扣除。

（二）工期承诺：按业主及总包方所排定的施工计划实施，配备足够的施工人员投入工程。如出现未达到项目部所排定的计划实施造成工期延误，同意项目部管理人员按实际发生延期2000 元/天，计算扣罚，并在保证金中扣除。

（三）文明施工“双标化”承诺：为搞好文明施工，确保“双标化”工地，严格按照《杭州市建筑工地文明施工管理规定》执行，积极参与项目部各方面的双标化管理检查、督促工作，如未达到文明施工“双标化”工地，同意按清工总工款的1%计罚，并在保证金中扣除。

以上三点如达不到业主及总包方要求，工班承包人同意在保证金中按比例扣罚，与工班职工无关，确保职工工资发放。保证金余款在中间结构验收后六个月内退还工班承包人。

乙方工班承包承诺人：

身份证号码：2009年月日

第五篇：木工合同

宁国市凤形安臵区三期三.四标工程

模板分项工程劳务承包合同

黄山一建.安徽中恒宁国市凤形安置区工程项目部以下简称甲方以下简称乙方由甲方承建的宁国市凤形安置区三期三.四标大楼工程，现将其中的模板分项工程以包工包料的方式交于组织施工。为确保本工程能够按质按期完成建设，经双方协议，达成具体承包协议如下：

一、承包范围

1、乙方须按质、按期完成甲方提供设计施工图纸内容中所含的基础、主体结构、屋面分部所有模板制作、钢管排架搭

设、安装、看护、拆除（含地下室剪力墙止水螺杆切除）、地下室后浇带栏设制作、整理、撤场工作及所使用的所有

工具及设备，包括模板、木方、钢管清理。

2、建筑物门、窗头过梁、二次构造柱、空调板及结构层模板等的制作、安装及整理。

3、施工期间配合甲方做好施工放线、弹线、标高控制等相关测量工作。安全、文明检查、质量检查前料场模板堆放及

现场清理工作。

二、承包价格1、19#楼地下室与±0以上单价均为125元／m2（含不少于三套新模板、方木；地上24层直径12普通螺杆、包括

加固用三型卡；包含二次结构： 15元 ／m2）。结算工程量以该工程图纸范围实际建筑面积进行计算.2、计时工价为：技术工／天。

三、付款：

1、地下室顶板浇筑后按实际完成工程量75%付款。往上每三层付款一次，按实际完成工程量75%付款。（完成平方×

平方单价×75%）结构验收合格后按木工工程总款价10%付款，二次结构全部完成后按木工工程总款价10%付款。工程竣工验收合格后一个月内付清木工工资尾款。

2、结算：结算总额＝图纸实际建筑面积×单价＋签证工程量＋奖励金额－处罚金额。若实际施工过程中图纸变更造成工程量增减，则按照各单价作变更后工程量相应调整；

3、施工过程中若乙方中途退场，按实际完成工程量50%结算工程款（甲方在一周内付款），并承担由此对甲方造成的相应经济损失。

四、质量

本工程质量等级为省标化合格 标准。

1、甲方于分项工程施工前组织方案及图纸技术交底，施工过程中，甲方依据验收标准对完成分项进行检查验收，一经

发现不符合施工标准要求的，乙方应立即组织整改；

2、乙方应严格按照设计施工图纸内容、现行规范及国家强标要求组织施工，确保所承包分项工程的每一次验收均能符

合要求；

3、乙方不得使用不合格材料组织分项施工，根据实际使用模板质量，每套新配模板周转次数不得低于八次，并确保工

程结构施工质量；

4、如因乙方未能按图纸、图集及相关规范标准施工，质监部门、监理、施工员或甲方负责人员认为分项质量不合格，并提出整改要求的，乙方不得以任何理由推脱。

5、模板安装必须保证牢固度，混凝土浇筑时必须保证足够人手专人看模，若在混凝土浇筑过程中因模板牢固度不够造

成的涨模、偏移等现象，按情节大小处以最低不低于100元罚款，并必须对涨模、偏移等问题进行及时处理；同时，涨模混凝土及时清理并运至指定位臵使用，否则致以涨模混凝土量价值双倍罚款。

6、施工中乙方必须建立自检、自查、自控制度。每道工序完成后，乙方进行自检自查，符合验收标准后，通知甲方质检负责检查验收，不符合要求的限期整改，超过要求整改期限的，甲方自行招工整改，费用由乙方承担，并承担工期延误误工费；由乙方造成分项工程施工不合格而发生的质量事故，所有返工损失材料浪费、人工费、工期延误等均由乙方负责，并承担每次质量事故1000元∕处处罚。

7、工程主体结构完成后，乙方应严格按规范、标准要求及甲方规定时间，对因已完成模板分项支设原因造成不符合部位进行凿除、清理，对分项周转材料进行整理及撤场，以保障其它工序顺利施工。如有延误，甲方有权自行组织，并对乙方处以双倍投入人工费用处罚。

五、进度

乙方严格执行甲方项目负责及技术人员所编制施工组织设计内容及工程施工进度计划组织分项工程施工。

如因乙方人员及管理原因，未能按甲方要求的计划进度完成分项工程施工（付款形象进度为单位），所造成的工期延误（人力不可抗拒因素顺延），按每延误一天处以500元/天罚款处理；如按进度计划提前完成（主体每一结构层，含砼浇筑），甲方予以500元/天奖励。如因甲方原因造成乙方延误工期、停工等，由甲方支付乙方延误工期内的正常人员工资及损失。

六、权利及责任

1、甲方责任

1.1、甲方有权对乙方施工现场全面管理。

1.2、（1）质量控制：检查权、要求整改权、停工整改权、经济处罚权；

（2）安全控制：检查权、要求整改权、停工整改权、经济处罚权；

（3）合理工期控制权

1.3、甲方组织并协调乙方同其它班组于施工过程中的交接及工序交叉工作关系，并进行施工技术指导，提供相应工程技术数据（轴线、标高）。

1.4、甲方须向乙方塔吊/升降机、钢管、扣件、指定的模板加工场地。

1.5、提供二级配电及水源至各结构楼层。

1.6、组织各分项工程质量验收及控制整个施工动态管理及各项安全检查工作（乙方全力配合）。

1.7、领导乙方协调各方关系，使整个工程能够顺利进行施工作业。

2、乙方责任

2.1、乙方自积极配合项目部管理及施工；

2.2、向甲方提供所有工人的有效身份证复印件，流动人口计划生育证明，以备购买保险等备用，如不及时提供证件造成保险不能赔偿的，由乙方承担，无证人员不得进场。乙方施工人员食、宿自行解决。

2.3、质量控制：乙方必须严格按照图纸、《建筑工程施工规范》、《建筑工程强制性标准》及其它相关规定组织施工，必须严格按《建筑工程质量检验评定标准》对工程进行验收评定，严格执行公司各项检查、验收及其它制度参加各类验收。

2.3、乙方每月要提供各班组的考勤表与工资表，施工员和项目经理签字。要保证按时足额发放民工工资，如发现劳务工资发放不到位对甲方名誉造成影响的，每次赔偿名誉费1万元，并立即足额发放民工工资。

2.4、乙方要做到每天、每层工完场清，若达不至相应要求，甲方有权暂扣30%已完工形象进度款，直至符合要求后，由甲方现场负责人签字认可，方能领取扣除相应由乙方造成损失费用后余下暂扣款。

2.5、乙方须自行采购及保管除甲方提供的机械设备和材料外的所需小型机具设备、用具、辅材。包括盘锯、电锤、电钻、手电锯、铁丝、铁钉、步步紧夹具、电焊机、劳保用品等；包括甲方施工现场二级配电箱以外的移动箱、电缆线、灯具照明等所有用电设施，按文明标准化要求和甲方要求设臵，用电设备严格按JGJ59-99统一标准执行；包括施工抢工及加班期间的雨衣、雨鞋、用电设备防护等。

2.6、如乙方在施工过程中因管理不善造成的材料浪费，甲方将按所损耗材料双倍给予处罚。

2.7、乙方于施工过程中应加强班组管理，遵守国家相关法律法规，如有违法违纪，打架斗殴事件发生，移交相关部门处理，一切责任自负。同时，项目部给予班组参与者每人次壹仟元处罚，于工程进度款内扣除。

2.8、乙方自行组织班组内部管理，由班组长协同甲方管理人员配合完成工程施工。如因乙方在施工过程中不服从项目

部管理，存在严重违规行为，从而造成工程施工质量、安全隐患，并屡教不改，甲方有权清退乙方出场，乙方无条件服从，否则所造成的一切损失均由乙方承担。

2.9、乙方在本项目工程正常施工及抢工、加班期间所有餐饮自理。

七、安全责任

乙方进场工人必须遵守公司及其他主管部门的各项安全规章制度，服从甲方现场管理人员的安全管理：

1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，乙方施工人员必须先进行安全上岗培训，并做好安全教育宣传工作；甲方应配备项目管理人员服务乙方，实施现场跟踪管理，减少并及时解决施工过程中发生的问题。

2、乙方应配备工地现场负责人、质安员、负责工地上各项工作及各工种之间配合协调施工安排，配合甲方抓好工程质量、施工安全管理工作。

3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,必须对进场工人进行入场安全教育（施工人员带来的家属、小孩、不得进入施工现场），严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故，责任和由此而产生的一切费用由乙方承担。

4、乙方应审慎任用施工人员，特殊岗位施工人员必须持证上岗。严禁使用童工，严禁体弱病残（如有严重高血压、心脏病、大脑痴呆、严重残疾等）、老年人（男满60周岁，女满55周岁）从事施工作业，否则，因此造成安全事故及经济损失，其责任由乙方承担，与甲方无干涉。

5、乙方应做好防火防盗措施，严禁在工地上打架斗殴，酒后作业等违法违章行为，如因此造成安全事故，一切经济损失由乙方承担，与甲方无涉。

6、乙方提供经上级部门验收合格安全防护用品，乙方在施工现场内按国家安全防护规范使用合格安全防护用品。

7、由于乙方不遵守安全操作规程,违章作业, 发生重大伤亡责任事故及其它安全责任事故,责任和费用全部由乙方承担。

8、乙方保证具有从事本合同事务的相应资质，不得隐瞒或者提供虚假资质。如因无相应资质导致合同无效，相关责任由乙方承担。

9、甲方在工程施工期间应为乙方施工人员购买宁国市建筑施工企业农民工工伤保险，乙方应向甲方提供准确无误的施工作业人数及有效身份信息。如施工作业人员有变动，乙方应及时将变动情况书面告知甲方，以便甲方对保险及其它管理事项进行调整。若乙方未尽本条义务产生后果，其责任由乙方承担。

10、施工过程中，由于乙方原因致使职工发生意外伤害，治疗费用在5000.0元以内的,费用由甲乙双方平均承担, 治疗费用超出5000.0元的安全事故,甲方启用工程保险。

八、文明施工

1、乙方每层施工所用材料要随用随清，材料、工具分类、分堆整齐堆放，机设设备干净整洁；工作面保持清爽整齐，责任区卫生专人每天清理；

2、严禁使用太阳灯、“热的快”等大功率电器在库房取暖，一旦发生，第一次警告，第二次无条件没收，第三次按照100元∕件罚款；

3、各班组严禁使用（未满18岁）童工，严禁使用超龄人员（男工不得超过60周岁，女工不得超过50周岁）。严禁工人随地大小便，不得带小孩进入施工现场，未佩戴安全帽第一次50元处罚，以后按50元每次递增；

4、文明施工执行不定期检查，经检查不合格的，限期整改、处罚，各项罚款于工程进度款内扣除。

九、以上所有条款签字后视为全部理解并接受。

十、未尽事宜，另行协商。

十一、以上协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

二0一二年月日二0一二年月日