我家泥工合同

第一篇：我家泥工合同

泥工合同

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担泥工包工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条工程概况

工程地点： 西堤阳光12#303

合同金额：2700(如果门框灌水泥浆另加50)

施工日期：2009-3-12

完工日期：水电管路铺设完后20天

第二条合同内容

1、施工内容：乙方承担所有砌墙、墙面和地面找平、线路填埋、门窗固定、防水、贴瓷砖和地砖等相关工程。所有工具乙方自带，乙方没有工具须自行租借，所有工具均无权收取费用。

2、所有装修材料均由甲方提供，材料质量由乙方自行鉴定，如乙方无书面异议表示材料合格。

3、乙方根据甲方图纸进行施工，按施工要求施工，图纸上不明确位置尺寸及时通知甲方，双方以协商方式以书面方式确定尺寸。

4、施工要求：

⑴2个阳台、卫生间、厨房以及2处靠衣柜墙均需做防水。

⑵墙地砖要浸水两小时以上，阴干后才能贴。一面墙上不能有两排非整砖。⑶擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理。

⑷地砖要向地漏处倾斜，阳台地砖要注意排水方向。

⑸地面墙面均不能出现空鼓现象。

5、乙方承担垃圾清理及搬运，在使用电梯过程中，不能超过承载重量0.8T。16、施工质量必须符合住宅相关法律法规和相应的质量要求，必须满足安全、方便和住宅使用要求，工程保质保量，使用年限有保证。

7、施工过程中如对楼上楼下住户造成损失，乙方无条件承担。在搬运过程中，对公共财产、私人财产或者甲方财产造成损失，乙方无条件承担。

8、乙方不得私自拿甲方装修材料或更换装修材料，如有违反承担一切后果。在装修过程中乙方有义务照看甲方财产，如有损失，乙方承担。在装修过程中，乙方不得私自带陌生人到甲方住处。

9、乙方如出现下列情况之一，甲方有权解除合同。

⑴乙方在施工过程中发生质量问题或者发生质量问题不进行整改。

⑵乙方在施工期间发生法律纠纷。

⑶乙方私自更换材料或私自拿甲方材料。

⑷乙方私自复制甲方钥匙。

⑸乙方施工期限超过合同15天。

⑹乙方要求收取改造工程费用。

⑺乙方故意破坏甲方财产。

如乙方被解除合同，无权要求剩下工程款，并承担相应损失及改造费用。

第三条 付款方式

乙方砌好墙后，甲方付款20%；乙方通过漏水测试合格后，甲方付款20%；乙方铺好瓷砖和地砖后，甲方付款40%；乙方完成剩下工程，甲方付剩下款项。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：(业主)时间：

乙方：(承包人)时间：

甲方信息：

乙方信息：

注意点一

在铺贴卫生间和洗手间的地面时，还必须做出1/200的自然放坡，以防止日后积水。在地面铺贴完后，需要养护2天，然后再进行抹缝施工，如果过早进行抹缝，肯定会在上面踩踏，这样就比较容易造成空鼓现象。

注意点二

1、水泥超过出厂期三个月就不能用了

2、不同品种、标号的水泥不能混用

3、黄砂一定要用河砂，用嘴尝味道就知道了

4、墙地砖要浸水两小时以上，阴干后才能贴

5、墙地砖宁可多买几片，不要少买，否则容易出现色差

6、一面墙上不能有两排非整砖

7、擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理

8、地面贴大理石（浅色），石材背面要做防水

9、阳角处要割45度角

10、地砖要向地漏处倾斜，否则容易积水

11、墙砖碰到管道口要采用套割的形式，这样看起来还是整块的砖

12、地面大理石宜干铺

13、地砖一定要耐脏，防滑，不要光为了好看

14、亚光瓷砖难清理

15、阳台地砖要注意排水方向

装修中泥工施工材料的要求

水泥：

水泥的水化热：水泥在溶于水时，会放出大量的热量，水化热高的水泥肯定不好，由于水化热而使水泥沙浆的温度增高，温度再降低时，造成磁砖下陷，而使地面造成不平整。

水泥的凝固期：水泥的凝固期在制造时有严格的控制要求，初凝的太早：造成结果是，还未完全施工完，水泥沙浆就初凝了，造成水泥的空鼓。初凝时间过长：等一两天了，砖还没有完全凝固，工人在上面再施工，造成地砖被踩空鼓。水泥的标号：分325#和425#，在家装，使用325#就足够了，使用425#的水泥也没关系。一般425#水泥用在建筑的混凝土浇铸上。砌砖和贴磁片用325#的。沙子：

粗沙：铺地砖时，需要把大沙和水泥活成沙浆，铺的地面，再铺地砖，这样能保证砖的平整度，解决了地面的不平整而造成的砖不平整。

地面找平时，也需要粗沙。

细沙：主要用于墙砖的铺贴，有的工人喜欢用素水泥，细沙用的很少。我个人认为：铺墙砖应该使用细纱和水泥，这样可以把墙砖铺的很厚，砖铺的厚了，才能保证墙面的垂直度，因为有很多墙面的垂直度能错几公分，如果光用素灰，铺的比较薄，很难赶得过来。

海沙：沙子里存在很多海里的贝壳等生物。由于海沙的盐度比较高，所以禁止在建筑中使用。

第二篇：泥工合同

泥 工 合 同

发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，就本工程劳务用工有关事宜，双方通过平等互利、充分协商的原则，签订本合同，明确双方的责任、权利和义务，以便共同遵守。第一条 工程概况

工程名称： 工程地点： 结构形式：框架、砖混结构 建筑面积： 第二条 合同工期

1、工期时间：2017年 月至2018年 月，工程有效工期为 个月。第三条 承包方式及劳务单价

1、承包方式：包工不包料，机械设备及工具除塔吊、施工电梯以外的所有设备以及工具均为乙方承担购置。

2、劳务单价：按建筑面积每平方米 包干计价，（其中含安全、文明施工按建筑面积每平方米3元费用,混凝土浇筑12元/m²，内墙抹灰10元/m²，外墙抹灰28元/m²，砌体210元/m²，基础混凝土30元/m²，如因乙方原因清场按此单价的60%结算）。第四条 承包范围（不另加费用）

工程结构、建筑施工图纸及图纸会审、设计变更、技术核定单、临时设施等全部土建劳务工程所示工程内容，人工费、周转材料等、公共部分墙砖、地面砖、花岗石等，含过梁、圈梁、构造柱、压顶线、临时办公室、工棚、基础砖胎膜及基础超深、回填夯实，外架基础垫层、化粪池、室内外下水管道检查井、楼层混凝土浇筑铺垫木方层板、不包括干挂大理石、玻璃幕墙.一、劳务部分

1、砌体工程：砌砖、构造柱、女儿墙、零星砼。

2、抹灰工程：内外墙、楼地面抹灰。

3、屋面工程：施工图中要求的各道工序。

4、楼地面工程，脚手架工程。

5、内外墙装饰工程：内外墙抹灰、面砖、施工图中要求的所有初装工程部分，室内为清水房。

6、室外散水、排水沟、台阶、坡道等。

二、临时设施：施工道路、民工宿舍、施工区临设、办公区临设等。

三、安全文明施工：负责施工区域、办公区域、民工宿舍等的清洁卫生（包括厕所、道路清洁卫生）及工程有关的文明施工，作到工完场清、工完料净。当天材料不用完罚款200元/次

四、凡与工程有关的工作内容不产生计时工，合同外的工程办理经济签证。第五条 单价中的工作内容

一、达到交工水平并通过验收的一切施工用工、清理用工，并考虑了各种自然因素和质监站验收时一切施工内容，乙方必须如约履行，无条件配合业主和甲方分包的施工单位施工，不另计费用，不得另行以各种理由或借口要求追加费用，否则甲方有权按违约处理。

二、因设计变更增减工程人工费壹万以内不计，只计超出壹万元以外部分计算增减。

三、安全文明施工所需要的所有费用。第六条 双方的权利和义务

一、甲方责任、权利

1、甲方负责整个现场的进度安排、目标的确定、现场安全设施的统一设计、布置；现场临时设施的规划；施工道路、排水设施的设计规划；现场文明的统一设计、规划。

2、甲方向乙方及时提供工程所需的材料（水泥、沙石、砖及建设单位供应的材料）。

3、本工程的主轴线以及标高控制点由甲方负责提供并保证其准确性。在甲方进行主控制线测量及复测时，乙方必须无偿配合完成（配合人员不得少于3名）。本工程主控线及标高控制点以外的其他施工所需的测量放线工作由乙方自行完成。

4、甲方负责配置乙方施工所需用的自来水、固定电源接口（到二级箱内）；并安装完毕交给乙方，其他由乙方自行提供。

5、甲方负责提供给乙方施工图纸1套；负责安全文明、质量、技术交底，并组织乙方人员进行安全教育及安全、质量、进度检查；负责对各工序、工艺进行质量跟踪检查及验收。

6、由甲方建设的二期工程，乙方施工的质量、进度、安全文明施工能够保证，单价和其他市场价相同的前提下，二期工程应首先考虑乙方承包。

7、督促乙方全面履行本合同，指导、监督、检查乙方工程质量、工期、安全、文明施工等方面工作，乙方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，甲方提出限期整改，并督促完善为止，若乙方整改措施不力，甲方将根据整改情况处罚。

8、甲方有权监督和要求乙方按时发放工人生活费和工资，乙方不得以任何理由拒绝执行。

9、甲方在本工程中行使承包管理权，负责协调乙方与同一现场的其他分包方的配合，统一编排各方的施工顺序、部位，组织各方进行工程部位的交接，对工程实施全面管理及协调工作。

10、乙方管理不善，甲方有更换乙方管理人员的权力，甲方有权给乙方配备管理人员，工资由甲方代付，在乙方承包的劳务工资中扣除。

11、本工程的主轴线以及栋高控制点由甲方负责提供并保证其准确性。在甲方进行主控制线测量及复测时，乙方必须无偿配合完成（配合人员不得少于2名）。本工程主控线及标高控制点以外的其他施工所需的测量放线工作由乙方自行完成。

二、乙方责任

1、乙方必须无条件服从甲方在施工现场内的各项工作安排并认真执行。服从项目部的管理、安排和调度，遵守项目部的各项规章制度，将所有人员的务工证、身份证、上岗证原件（包括特种工程的操作证）交由甲方专人检验并复印在甲方备案待查。

2、乙方按施工现场的各种管理制度的要求进行管理，严格服从项目部各级管理人员的管理，不得以各种理由拒绝。

3、乙方应自行做好成品保护工作及对其他分包单位施工的成品保护工作，若发现损坏其他分包单位的成品，一切损失费用由乙方承担；由分包单位损坏的由分包单位承担。

4、乙方负责施工现场各项工作的开展、实施，执行项目部对现场质量安全、文明施工、材料、机械等方面的管理要求。

5、乙方管理人员管理好劳务队劳务纪律及人员的基本素质教育，保证工作有序的开展，现场施工管理条例作为本合同的补充条款，必须严格遵照执行。

6、乙方负责搞好整个现场的场容场貌，在向外宣传上与甲方保持一致，密切配合各项检查验收活动，做好各种验收、检查及交工的文明施工和清洁卫生工作，必须达到标化工地及安全、质量要求。达不到标化工地及安全、质量要求，给甲方造成的损失，不存在奖励。达到标化工地及安全、质量要求，甲方奖励乙方伍角元/㎡（建筑面积）。

7、因乙方原因发生的安全事故，由乙方自行负责，并承担相关的所有费用，并赔偿甲方未收到的安全施工费。

8、损耗率及管理控制

A、水泥及砼砂浆的管理：后台专人负责下水泥；严格按项目部的要求的配合比进行配料；砼浇筑完毕后，及时对集中搅拌站进行清理；严禁浪费砼、砂浆。B、砖在运输和使用过程中尽量作好砖、烂砖搭配使用，及时对堆场及工作面上的砖进行收捡，凡1/4以上的砖头均应随好砖一起使用。

9、暂住证的办理及劳动监察部门要求的所有证件和相关费用均由乙方自行负责。

10、施工过程中的质量、安全文明施工、进度严格把关，派专人负责，属乙方自身原因发生的质量问题由乙方处理，并不顺延工期，在施工期间无条件接受甲方检查、监督及管理。分项工程完成后填好验收表格，甲方确认签字后方能进行下一步施工。

11、若乙方管理人员及工人不服从项目管理，每发生一次甲方有权对乙方实行50—100元罚款，若该现象出现两次以上或性质严重，甲方勒令乙方在两日内更换人员，若乙方人员暴力接触甲方管理人员，甲方对乙方处以5000元以上罚款，若伤害了甲方管理人员，除罚款外，还需赔偿甲方管理人员医药费；情节严重时送司法机关处理。

12、合同履行过程中，若乙方施工进度和施工质量明显不符合工期及质量要求，甲方有权指令乙方限期5天内采取赶工措施或质量改进措施，若乙方在限期内仍未取得明显的效果，不能令甲方满意，则甲方有权解除合同令乙方退场并不予支付所剩工程款。

13、因乙方工作不力给工程带来工期和费用上的损失，甲方有权另行指定其他队伍完成该部分的工程，发生的所有费用（包括分包队伍选定、分包队伍进场、退场、分包队伍分包合同款、甲方管理费等等）都将从乙方工程款中扣除。

14、乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定的时间内无条件的整改完毕，甲方有权委托其他分包单位进行整改，所发生的一切费用由乙方承担。

15、按时发放民工工资。

上述为乙方为完成合同内工作所必须履行的义务和责任，乙方如不履行上述各项义务，造成工期延误、工期损失及甲方经济名誉损失均由乙方承担。

16、临时围墙砌体、抹灰等所发生的人工、小型机械费用由乙方承担。

17、外墙渗漏造成的一切损失均由乙方负责，并承担相应的损失费（从保修金中扣除）。第七条 质量要求

一、通用条款

1、工程质量检验标准：现行国家、行业设计及施工标准、规范。

2、程质量要求：达到施工质量验收规范，主体结构优良，装饰工程合格。

3、乙方在施工过程中必须严格按照施工规范，对违反操作规程或偷工减料造成工程质量达不到合同约定标准的，乙方必须无条件负责返工或采取补救措施，并承担相应费用。

4、定承包合同生效后，由甲方项目部对其进行安全技术交底，乙方应认真仔细熟悉设计图纸和施工验收规范，严格按照施工验收规范进行施工。强化领班人员和全体操作工人的质量意识，严格执行各分项工程的“三检制度”，建立健全质量保证体系和预防措施，树立精品意识。第八条 工期要求

一：总工期 个月，以建设单位批准的开工日期为准。第九条 安全、文明

1、乙方负责进场人员花名册交甲方备案（附带身份证复印件，不在规定时限内上交甲方，罚款10元/每人）；乙方负责人及进场人员必须严格执行政府各部门和甲方有关安全管理规定。

2、乙方必须由一名安全人员对入场工人三级安全教育，受教育人以签名为证，办理必备的各类证件，并报甲方质量、安全管理办公室审查备案。未进行三级教育的人员不得上岗。每天做好班前安全检查记录，发现隐患及时上报处理。

3、安全措施和防护设施必须进行验收，合格后方能使用。乙方人员必须严格按现行颁发建筑施工高处作业操作规程，以及相应劳动安全法规、规程施工；乙方必须严格按照施工技术安全规则进行操作，遵守有关安全生产的各项规章制度；杜绝违章作业，野蛮施工确保安全生产。违章造成的任何安全事故由乙方自己负责全部赔偿。

4、本合同实施期间，不按安全操作规程、违章施工所发生的工伤事故均由乙方负担一切经济和法律责任。第五条 合同实施期间：杜绝重伤死亡事故，无重大安全未遂事故；轻伤费用为贰万元以内班组负责，超过贰万元则取消1+1元/m2的施工安全文明奖，其余费用由工伤保险承担。

4、乙方在本合同期间自行招用和擅自更换的人员所发生的一切费用、纠纷等概由乙方负责。

5、合同实施期间：乙方人员不得损坏工地的设备和各种安全维护设施，如发现一次罚款200至1000元。在拨付工程款中扣除。

6、乙方人员必须严格执行公司和项目部的各项管理规章制度，严禁在施工现场打架斗殴、聚众赌博、酗酒闹事，如有在现场打架斗殴等现象、破坏工地形象，甲方将对乙方采取每次5000元的罚款。在拨付工程款中扣除。

7、乙方必须在施工过程中达到“标化”工地。无条件的做好现场文明施工和积极配合现场做好迎接各级领导的检查工作。乙方人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，如工人未戴安全帽进入施工现场，每人每次罚款10元，班长罚款50元。

10、严禁在施工现场内或楼层向下乱掷建渣和垃圾，发现乱掷东西，每次罚款2000元，并承担相应的责任和费用。

11、乙方人员必须严格执行国家颁发的安全标准、规范、技术规程。

12、严格按公司质量、环境、职业健康安全达标认证体系目标执行。第十条 承包价款及付款

1、合同价款

工程款计算方式：以建筑面积包干的方式计算。合同总价约 元。

2、工程款的支付

本合同按如下阶段拨付劳务工程款：

基础完成后，每月拨付一次进度款。按已完成工程量的 70% 支付，房子主体封顶支付合同总价10%，外架全部拆完后3个月内支付15%，尾款竣工验收以后，乙方3个月内办理结算书，经甲方审核批准后30天内结清余款。

3、如因国家或地方规划变更、其他不可抗力的因素导致本工程无法继续施工，甲方只按实际工程量与乙方决算，甲方不承担任何违约责任。

为保证民工工资能得到及时的发放，乙方必须按时足额的支付民工工资，进场民工必须在甲方项目部进行登记，甲方将对民工工资的发放进行监控，工资的发放情况所有民工将在甲方项目部签字确认。如无特殊原因，有不实情况发生和有违上述约定的，甲方将视乙方违约，按违约相关约定执行。第十二条 其他说明

1、甲方要求乙方进场人员应具有一定的专业能力，具有机械操作的技能和能力，施工工地的安全防护能力。

2、施工人员首先身体健康，没有传染病；能遵纪守法和遵守施工现场的各项规章制度。

3、严禁盗窃工地财物，若有违反者，除罚款承包人1000元外，并由乙方将偷盗者逐出工地，严重者送司法机关处理。

4、根据我项目部工地所处地理位置等诸多具体情况，严禁男、女混宿。若一经发现，罚款乙方500元，若无结婚证者，视为嫖娼，送当地公安机关处理。无身份证者不予使用，并严禁使用童工和残疾人员。乙方离场人员的行李、箱包应有乙方负责人开据出门证明交门卫放行，乙方人员严禁家属小孩带入施工现场。

第十三条 纠纷处理、合同的终止与生效

1、本合同未尽事宜，若在施工中发生，甲乙双方都应本着事实求是的原则协商解决。

2、凡因履行本合同所发生的争议，双方协商解决，协商不能解决的可请当地仲裁部门进行仲裁或向当地法院提请上诉。

3、本合同所约定的施工项目完成并达到约定的质量标准，帐款结清后终止。

4、本合同一试三份，甲方贰份，乙方一份，甲、乙双方负责人签字盖章后生效。

甲方代表： 乙方代表：

联系电话： 联系电话：

第三篇：泥工合同

1.乙方自带一个月生活费，地上二层顶板完成付工程款7200㎡×2.5×0.7×19.5×0.8=19.65万；以后每月7层结一次，按完成工程量的80%付款；工程款的17%在全部完成后一个月内支付，剩余3%，一年后的十天内返还。乙方领取工资时，必须向甲方提供工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款。2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约。3.对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除，乙方不得有任何异议。

4.当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。

十三、确保工程有组织有计划、正常有序的进行，特别做出如下规定：

1、严禁乙方将承包的工程转包或二次分包。

2、乙方应配备该专业工种的管理负责人员，管理人员名单报甲方，以便监督与配合该班组的工作。

3、乙方主要负责人要纳入项目部管理班子，参与工程质量验收，安全检查及各种协调会议。

4、乙方主要负责人要坚守岗位，有事外出要向项目部请假，待项目部批准后，方可离开工地。

5、工资款要专款专用，严禁挪作它用。

6、每次发放工程款时，由项目部派人监督首先满工资发放到工人。

7、乙方自备饮食餐具，并负责生活区域的治安和卫生工作。

8、乙方自备工具，机械，负责自身常用机械、水电的专职操作人员及维修人员。

9、乙方负责本工种材料和周转材料的进出场验收及装卸、入库、堆放保管。

10、其它事项用工单价，大工： 按120元/工日，小工：按80元/工日。

十、乙方的责任：

1、分项工程合格率达到100%。

2、接受安全教育与培训，接受甲方、监理、建设单位的监督检查。

3、每道工序的施工要做到自检、互检、交接检制度。

4、因施工质量问题导致返工时，承担一切经济损失和间接损失。

5、出现重大施工质量事故时，乙方退出现场，并赔偿一切经济损失。

7、做好班前安全活动，排除不安全隐患，维护安全防护设施。

8、对违反安全操作规程或不听指挥，野蛮工作、打架斗殴、酒后作业者、除按要求罚款外，责令退场。

11、严禁打牌赌博、酗酒闹事和打架斗殴。

12、严禁偷盗、抢劫或滞留在逃犯人员。

13、严禁破坏现场安全防护设施。

14、严禁非专业人员擅自操作机械和电气设备。

15、严禁在施工区和生活区乱拉乱接电气、电线。

十一、罚则

（一）、违反安全要求的罚款：

1、进入施工现场不戴安全帽，按50元/人.次

2、穿拖鞋上班，按50元/人.次

3、高空作业不系安全带，按100元/人.次

4、非专业人员擅自操作机械和电气设备，按50元/人.次

5、故意破坏安全设施，按500元/人.次，并赔偿经济损失

6、酗酒闹事、打架斗殴，按1000元/人.次

7、酒后上班，按200元/人.次

8、使用童工、弱智、残疾及精神病患者，按1000元/人.次

9、在工作面和脚手架上戏闹、奔跑者，按100元/人.次

10、随意向下或向室外乱扔物品，按200元/人.次

（二）、工程质量违规处理办法

1、施工质量不符合要求的，责令期限改正。

2、经检查不合格，返工重做，并承担一切经济损失。

3、对重复累犯三次施工质量问题者，清退出场。

4、对不听指挥和协调，我行我素野蛮施工者，清退出场。

5、不执行班组自检、互检制度，经甲方、监理验收不合格，按100元/处。

6、不按图施工或不按方案和交底施工，擅自操作者，按1000元/人.处。

（三）进度管理

1、故意制造障碍，阻止其他班组正常施工，按情节轻重，按100元～1000元/次罚款。

2、合同一经签定，乙方要有始至终完成合同规定的内容；不得中途停工、不得要求增加合同价格，不得出现工人罢工、或到甲方办公室闹工资。如出现此类情况，甲方有权无条件单方解除合同，有权清除该队伍出场，队伍退场后以完的工程款按50%结算。由甲方正常安排的停工除外。

十四、其它：

1.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。

2.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

6.如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方应主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.7.本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，双方签字后立即生效，工程完工后自动失效。

第四篇：泥工班砌砖合同

泥工班砌砖劳务合同

项目总包人：（以下简称甲方）砌筑分包人：（以下简称乙方）

甲方在湖南华恒建筑工程有限公司（以下简称总包方）签订总承包绥宁山水名都高层商住楼工程，因生产需要将该项目的泥工砌砖劳务分包给乙方承担施工作业，依照《中华人民共和国合同法，建筑法》遵循平等，自愿、诚信的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵照实行。

一、承包内容：

1、施工依照参照发包人2011年在邵阳第二建筑设计院设计的施工图进行施工作业，内容包括主体结构十一十二十三栋砖砌体、预制过梁制安、砌筑里架的架凳搭拆搬运、各楼层地面砖渣清运，小型手执工具和技术队伍的各班组织、内部管理与现场技术、放线吊线控平控高生产管理用工。

2、对落地灰及时回笼利用，杜绝现场材料浪费,砌筑包括砖块，砂浆等材料50m水平运输，上车上机并负责塔吊套钩用工。

3、其他说明：1）小型工机具包括：铲子、荡子、灰桶、砖刀、线球、线锤等手执工具和劳保用品，手套、安全帽。2）楼面清理：，砖体完工后清理各楼层砖渣，通过物料提升机运至甲方指定地点，以便确保现场文明施工。

二、质量要求与验收：

1、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线，确保平行和垂直，干砖湿水，砂浆配比正确，砌灰饱满，横平竖直，交搓可靠，确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直并四边各加大一公分粉刷空隙，框剪间护墙顶砖须隔一周后再行顶砌且两边及顶面应灰浆饱满,完工后清理落地灰浆尽量并尽量回笼利用。

2、砌筑砖体与柱墙砼结合处的拉结钢筋乙方要求甲方项目部安排木工钻孔定位正确，钢筋工下料准确，植筋牢固，并提前完成本道工序，如不能达标由甲方分别追究他方责任。

3、验收方式：本项目实行边施工边验收，对分项、分部及隐蔽工程均以甲方项目部施工员和监理工程师检查验收为准，对达不到验收要求及时提出、及时整改，直至达到要求为止，对局部确需返工或整改的损失由乙方自负。

6、在施工过程中发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须无条件自费返工，如乙方拒不执行，甲方可安排其他队伍返工处理，并按照需返工的工程量乘以承包单项价的110%在乙方工程款中扣除其费用。

7、总之，该工程原则上按照设计图和合同承包内容，结合现行施工规范标准确保实物性全面达到合格；当业主验收合格后，劳务分包方对其分包的施工质量不再承担责任，在质保期内的保修责任由总承包方承担。

三、甲方职责：

1、负责提供施工图1套和本单项施工方案及工程进度计划，并按进度计划及时提供工程所需的一切合格原材料和塔吊、施工电梯或塔吊的垂直运输,搅灰搅拌机等主要机械与机操维护。

2、负责各项技术，安全生产交底和现场放线测量抄平工作，统筹安排协调各班组现场工作关系和日常施工生产，实施对工程质量、进度、安全及文明措施的控制、监督、检查和验收，并确保物料提升机在施工时安装到位，负责提供每层所需的施工用水、用电和配电箱及夜间施工照明。

3、及时组织有关部门人员对已完分项工程进行验收，以便快速进入下道工序的施工；依据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款；提供民工住房和生活用水用电。

四、乙方职责：

1、乙方负责根据本合同优化组织技术熟练的施工作业队伍，按项目部提供的合符实际的施工方案，有序的进度计划如期完成各项合同施工科目，在施工过程中认真听取甲方、质监、业主及监理的工作指导安排和监督检查，并与现场其他工种协调配合，照顾全局。

2、乙方必须精心施工作业，严格按照施工图和有关技术交底进行施工生产，保证工程质量，按照施工规范要求达到合格交验标准，如造成质量事故，其反工工料均由乙方自行负责，并承担相应的连带责任和所产生的相关处罚。

3、遵守甲方的一切规章及保卫制度，参与相关技术交底生产安排例会并贯彻实行，将其落实情况及时反馈项目部，教育每个职工不拿甲方工地一切财物。

五、结算办法：

1、根据承包内容结合实际完成各楼层工程量,实行综合单价大包干,十一号砖混结构砌砖按0.24元/ 每块砖计算,十二十三号楼框剪按 0.27元/ 每块砖,其它或改轻质砼砌块双方另行协商确定。

2、乙方只凭领据领款；承包单价不因市场变化与政策调整均不作浮动调整。

六、付款方式：

1、乙方自垫一周的民工生活费和工程所需的工机具及管理费，民工工资原则上每月30日乙方提供进度款支付申请，甲方主管审定实际完成工程量，在下月5日按审定进度款的90%支付给乙方，如此类推；主体工程封顶验收支付合同总价的95%。

2、砖体补洞（含施工电梯提升机处补洞）自上至下亦每月办理一次支付，外架拆除完毕办理完工终结，双方合同义务（缺陷责任整改）执行完毕，且无第三方相关经济债务，并签署与甲方无关的备忘录后款项一次付清。

七、安全责任：

1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按建筑安全操作规程进行施工，教育上班人员有高度的安全意识，认真抓好安全生产、采取必要的安全防范措施消除事故隐患。

2、乙方在动力设备、机械操作、输电线路、地下管井、临边洞口、临街要道施工时应观察安全防护设施，如发现安全隐患应立即报承包方及时整改；在施工现场应配带安全帽及相应防护用品以防高空坠物与触电现象的出现，如发现乙方人员不戴安全帽的，每人每次罚款20元。

3、总包方或业主为乙方民工办理意外工伤建工保险为不记名保险，乙方应提供身份证复印件和各特殊工种上岗操作证件，以便配合甲方办理相关手续。

4、在施工过程中如发生安全事故，应立即报告甲方项目部，以便呈报保险部门；费用在伍佰元以内的由乙方负责，超过的部分由项目部联合保险部门共同承担；上班人员在工地吵架、打架、开玩笑或醉酒上班，造成的安全事故甲方概不负责。

八、其它约定：

1、乙方劳务分包人（法人委托书附后）（身份证号：）为乙方唯一代表，负责处理与甲方的一切经济往来事宜。甲方不认可其他以任何形式与乙方合作的关系实体，不与乙方相关的任何个人发生经济关系，也不承担任何经济和法律连带责任。

2、甲方对乙方派往工地的主要现场管理及技术人员的考勤，乙方应落实到岗，主要管理及技术人员离开工地

天以上需取得甲方同意；否则，缺勤一天罚款

元，以此类推。

3、乙方必须按月足额支付劳务工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）交甲方。

5、甲方如不按合同约定支付乙方劳务工资则应承担乙方涉及经济损失；如因原材料供不应求或其他原因（机械故障）造成乙方停呙工的，甲方协助乙方向项目部追究原则上从第三天起实际人数的停工生活费。

九、工期与处罚：

１、本合同工程的工期为

个月，即乙方施工工期从 年 月 日起至 年 月 日（共 月），具体以项目部施工计划为准。

２、乙方工作进度应满足项目部施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。

３、当乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行增加人员,乙方拒不执行或组织不了人员，工期仍达不到施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，并按其分割工程量与合同承包单项价另加10％从乙方工程款中扣除.十、违约责任：

１、在履行本合同过程中，如发生争议，可由双方友好协商解决，协商不成的条款且单方又拒不遵照实行者，均可视为违约，守约方可根据违约条款所产生的单项经济损失进行索赔。

２、本合同一经签订即双方应全面履行各自职责，如一单方违约则应赔偿另一守约方的经济损失并承担违约责任;涉及总包方或业主原因造成的停顿或其它所产生的经济损失双方共同按着劳动法追究他方责任。

本合同未尽事宜双方在实施过程中可以另行协商完善或另行订立补充合同；本合同自双方承发包人签字生效，合同项目交验款项结付清则本合同自然终止；本合同一式三份，甲、乙双方各执一份,报项目部一份。

项目总包人：（签字盖章）年 月 砌筑分包人：年 月

（签字盖章）日 日

第五篇：1泥工劳务合同

泥工班劳务合同

甲方： 乙方：

甲、乙双方经过共同协商，甲方同意将 新路小学土建部分泥工工种以包工保辅料的方式包给乙方施工，为了保质、保量、保进度、按图施工，特订立如下条文以共同遵守。

一、工程地点：长沙市天心区新电路与新菊路交汇处西南角

二、工程名称：天心区新路小学新建工程

三、工程承包范围：工程主体所有泥工事项

四、工程结构：框架（框剪）结构

五、工程质量：优良标准

六、承包实际价格 76 元／平方米。

1、以图示标注建筑面积（16491.98m2）为准。

七、开工日期：按甲方规定的时间进场 年 月 日

六、工程承包范围、方式内容详细说明：

1、基础工程：基础工程包括配合甲方放线、配合挖机土方平整、清槽、钎探、砖胎膜砌筑、土方回填平整夯实、砼浇筑（含随捣随找平）及砼养护等工程。

2、主体工程：

1）包括全部主体结构：配合甲方测量放线、商砼放料、浇捣、收面（随捣随找平）、养护、清理及因气候及地质原因需采取地泵输送的接、拆管等，配合其他班组协调施工。

2）墙体砌砖：砖砌体部分含所有施工材料运至工作面、湿水、砌筑、养护、卫生清理。

3）屋面工程：屋面找坡、隔热层、保护层、刚性层砼浇筑及檐沟顶装饰瓦安装。

3、机械基础工程：胎膜砌筑、配合挖机平整基坑、砼浇捣等与泥工相关的一切工作。

4、乙方自带机械及工具：搅拌机、和灰机、震动棒（器）、磨浆机、斗车、小型照明灯具、三级配电箱以后的电缆线及所有与泥工相配套的工具、用具。

5、本工种所有文明施工的人工费。

6、图纸会审及施工期间的设计变更包含在承包单价内，如出现变更内容涉及已施工范围，甲乙双方另行协商其费用。

七、付款方式：每月按已完成工程量劳务费的 %支付进度款；主体工程验收后支付至总劳务费的 %；工程竣工验收后 个月内支付完所有劳务费。

八、质量、安全文明施工要求：

1、乙方在砌筑、砼浇捣、屋面、地面找平及二次结构等各项项目未按图纸或相关操作规程施工，如出现返工现象所造成的一切费用由乙方负责。

2、乙方必须做到安全施工，乙方操作人员在施工途中出现工伤事故，一切费用均由乙方负责，甲方不承担任何形式的责任。

3、文明施工，乙方必须听从甲方统一管理，材料堆放整齐、现场整洁有序，所含各类预埋件按照甲方现场管理人员要求安装，如出现问题出现返工现象所造成的一切费用由责任方承担，甲方概不负责。

4、乙方在施工途中未按照图纸施工或甲方施工员的指挥，甲方有权从乙方进度款扣罚2000/次，且造成损失或返工费用均由乙方负责，并从进度款中扣除。

5、乙方须根据本工程的进度计划合理组织操作人员，如出现进度滞后，该段时间内进度款停止支付，直至赶上甲方要求的进度为止。

九、其它事项：

1、乙方必须在施工现场配备相关的技术管理人员配合施工。

2、乙方保证按时足额发放民工工资。

3、乙方操作人员必须严格遵守公司及项目部颁发的各项规章制度，如有违反按相关奖罚条例实行。

4、乙方在合同签订前交纳合同总价 %的信誉金。承包范围内工程全部完成后返还，在此期间不计利息。

十一、争议、违约、索赔：

l、乙方得到甲方进场通知后三天不进场，甲方视为乙方违约，预交信誉金不予退还。

2、甲乙双方协议发生争议，应协商解决，若和解不成，可向有关辖权的人民法院起诉，当乙方不能按协议要求施工，造成给甲方损失，甲方按总工程的10％款项扣除或有权终止合同。

十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，工程款结清后失效。

十三、合同未尽事宜，甲乙双方协商签订补充协议。

甲方： 乙方：

年 月 日