学校建设工程施工安全合同

第一篇：学校建设工程施工安全合同

建设工程施工安全合同

甲方：职田镇中心小学

乙方：旬邑县建筑公司第十五分公司

职田镇中心小学（以下简称甲方）教师周转房工程由旬邑县建筑公司（以下简称乙方）承建，经甲乙双方结合实际情况协商，特签订本合同。

1.甲乙双方在施工前要认真勘察现场，对施工区域、安全禁区等相关问题达成共识。在乙方向甲方缴纳3万元的安全保证金之后，乙方方可进入施工场地。

2.施工开始后，乙方应在施工区域设置明显标志，警示学生远离施工危险区域，并且要做封闭处理。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查，并制止。

3.甲乙双方的领导必须认真对本单位职工（学生）进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工（学生）的安全生产意识和自我保护能力，督促其自觉遵守安全纪律、制度法规。

4.在乙方施工期间，甲方必须要求全校师生，不得随意进入施工现场，并听从乙方指挥,但乙方不得影响甲方的正常教学秩序。

5.乙方在施工期间必须对甲方的校园设施、花草树木进行有效保护，如若破坏，施工结束后必须由乙方负责使之恢复原貌。6.贯彻“谁施工谁负责安全”的原则，乙方人员在施工期间，造成不安全事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），乙方

负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，全部由乙方承担解决。

7.乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，并对施工过程中产生的后果自行负责。

8.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派专人负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9.本合同经双方代表签字后生效：本合同一式三份，县教育局、甲乙双方各执一份。

10.未尽事宜由甲乙双方协商解决。

甲方: 职田镇中心小学乙方: 旬邑县建筑公司第十五分公司

甲方代表:乙方代表:

2013年6月17日

第二篇：学校建设工程施工安全合同

红联中心校施工期间安全协议书

甲方（学校）：金阳县红联中心校

乙方（施工方）：

为确保施工期间学校人身安全和设备安全，经甲乙双方协商一致，特签订签订此协议书，以求共同恪守：

1、在乙方施工期间，甲方用集会、班队课等形式对全校师生进行安全教育和宣传。

2、乙方要在确保校园安全与稳定，在不影响学校正常工作、学习和生活秩序的前提下进行施工。

3、施工单位要对施工人员负责安全教育和管理。对职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识，督促其自觉遵守安全纪律、自觉维护好学校的安全。

4、施工开始后，乙方应对施工区域做封闭处理，施工人员应在施工区域内作业、活动，不得随意进入非施工区域。

5、乙方应在施工区域周边设置明显安全标志，警示学生远离施工危险区域，并提醒学生课间不要在施工危险区域逗留或玩耍，以防发生危险。师生擅自进入施工场地，施工方管理人员要及时劝阻，并与学校取得联系。施工人员不制止的，发生安全事故由施工方负责。

6、乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生的后果自行负责。

7、施工方要有专人负责安全保卫工作，并与学校保持密切工作联系，共同预防事故发生。

8、本着“谁施工谁负责安全”的原则，在施工期间，造成伤亡、火灾、机械等安全事故。乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应由乙方承担解决。

9、本合同经双方代表签字后生效：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方: 金阳县红联中心校乙方:

甲方代表:乙方代表:

2013年8月20日

第三篇：建设工程施工合同

建设工程施工合同

甲方（全称）：上饶县五府山镇甘溪村委员会

乙方（全称）：东乡县赣东路桥有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工项目协商—致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：五府山镇甘溪村（分场）甘溪至上应青山公路砼路面建设工程

工程地点：五府山镇甘溪村

工程内容：按设计图纸施工

资金来源：上级拨款（交通、危旧房配套）

二、工程承包范围

承包范围：按设计图纸施工

三、合同工期

开工日期：2014年6月26日

竣工日期：2014年12月30日

四、质量标准

1、本工程的工程质量最低应达到和符合国家工程质量验收标准合格要求乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计

图纸施工说明书、设备说明书设计变更等技术文件为依据施工。

2、乙方投标自报的工程质量标准为合同约定条件，其质量等级符合甲方的招标要求。

3、如工程质量达不到约定条件的部分，甲方现场代表及监理—经发现，可要求乙方返工，直至达合同约定条件，并由乙方承担返费用。返工后仍达不到约定条件，乙方应承担违约责任。

4工程实行监理制，甲方聘任对工程进行全过程监理，具体委派工程师对该工程的监理。

五、合同价款与支付

1、合同价款

乙方的投标价格即为中标价，中标价即为合同价。合同价款金额合计为人民币壹佰壹拾玖万捌仟玖佰伍拾陆元整（1198956元）。合同价款包含了税收、招标范围内施工图、工程量清单所有工程量的造价（按实际工程量决算，验收后予以结算）。

2、工程款支付方式

1、乙方主要设备进场后支付预付款%。

2、承包人提供的当月已完成合同工程量报告经甲方审查确认按审定价款％支付工程进度款。

3、决算审计定案后，付清总价款的90％，其余10％作为工程质量保证金。

六、合同工期和施工组织设计

（一）进度计划

1、乙方应根据甲方的工程日期，拟出可行性整体施工进度计划，交甲方批准。

2、乙方必须按标准的进度计划组织施工，接受甲方代表和监理对进度的监督检查。工程实际进度与进度计划不符，乙方应按甲方代表或监理工程师的要求作出整改。

（二）工期延误

1、如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方确认后，乙方有理由延期完成工程，甲方同乙方商议后决定按时间延长期限。

A、额外的或饼加的工程数量。

B、甲方原因造成的延误，障碍，停止。

C、不可抗力。

D、可能出现，但不是乙方的过失或违约造成的。

2、非上述原因，乙方不能按合同工期完成应承担违约责任，并向甲方支付赔偿金。赂偿费支付办法为按合同工期每推延一天赔偿500元，依次累计。

甲方可以应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费，此赔偿费的支付并不能解决乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。

（三）、安全生产

1、按省交通厅有关文件规定执行、计算安全生产费和安全保险费及意外伤害保险费。

2、乙方实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程，应该充分关注和保障所有在现场工作的人员安全，严格执行国家及行业有关安全生产的法规条例、制度等，采取有效措施使现场和本合同实施保持有条不紊，以免上人员的安全受到威胁，实现无安全责任事故，人员伤亡率为零目标。

3、乙方在实施和完成本合同及其缺陷修复的整个过程中若发生安全事故责任和费用均由乙方处理、承担。

（四）、缺陷责任

1、质量缺陷期为交工后一年。

2、完成未完工程及修复缺陷：乙方在缺陷责任期内，应尽快完成未完工程及本工程缺陷病害的修复，达到甲方或监理工程师认为合格的要求。

3、如果乙方未能在甲方规定的时间内执行甲方指定的对本工程存在的缺陷、病害或其他不合格之处进行修补，重建以及修复，则甲方有权雇用其他人员从事这些工作，并支付报酬，所花费用及由此所产生的费用由乙方承担，甲方可从乙方的保质金中扣除。

4、缺陷责任期内的缺陷修复费由乙方自行负责。

（五）、工程结算

A、乙方需提供合格的、完整的竣工资料。

B、经甲方、监理工程师及上级单位对本工程进行实验，且实验合格公布后，进行工程结算，并送交审计。

（六）、材料设备供应：

材料设备均由乙方自行采购，但质量应得到甲方和监理工程师的确认。

（七）、技术规范：

1、采用的技术规范为：国家现行施工验收规范，国家工程质量验收标准。

2、材料的质量和试验要求：

A、提交出厂合格证及技术指标试验资料。

B、钢材，水泥进场后必须作二次试验。

七、组成合同的文件

1、本工程施工合同及各种合同附件

2、中标通知书

3、招投标标书及施工组织设计（正本）

4、图纸、工程量清单、预算书

5、通用合同条款

6、廉政合同

7、安全合同

8、标准规范及有关技术文件

9工程缺陷期保证书

八、本合同未尽事宜：按招标文件中的通用合同和专用合同有关条款执行，若以上无规定的双方另行协议，协议书作为合同文件组成部分。如有争议，由交通主管部门、设计单位、监理公司和审计部门共同协商。

九、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：五府山镇

本合同双方约定：本同合一式伍份，甲、乙双方各执一份，监理公司一份，自签字或盖章之日起生效。

甲方：（公章）

法定代表：委托代表人：

乙方：

法定代表人：委托代理人：

监理方（公章）：

法定代表人：

年月日

第四篇：2018建设工程施工合同

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

地址：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：建设工程

2、工程地点：

3、资金来源：

4、工程建设内容：

二、工程承包方式及范围

1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。

2、承包范围：

（1）乙方按图纸设计的要求来施工，承担本工程基础、结构主体工程施工。

（2）砌体部分：乙方按甲方提供设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采用180厚粘土砖砌筑；

（3）门窗部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担一层⑾轴车库门、入户门施工：承担二至八层所有外墙门窗、每层二单元入户门的施工。窗采用闽凯铝合金，门采用奋安防盗门；

（4）梯间部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明；

（5）外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙（有砌筑部分）采用水泥砂浆粉刷。

（6）屋面部分：隔热层及防水层；

（7）水电部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担套内照明部分预埋管埋设，承担水、电到户（到配电箱、水表箱）。

（8）基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中如果基础不结实，由甲方另行计价。

（9）外墙架：由乙方来定。

（10）浇水泥时，一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干涉。

三、合同期限

本工程合同工期总日历天数天，即开工日期为年月日，竣工日期为年月日。

四、质量标准

工程质量标准：承建分部分项工程质量合格

五、合同价款

本房屋由乙方承建：（1100元/㎡）。

六、工程质量和技术要求

l、乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施，抓好工程质量。

2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度计划。施工期间，应按甲方要求工程进度、施工质量和相关控制措施的情况。

3、工程建设使用的主要原材料，在进场时经检验合格后方可使用。乙方需提供原材料的产品。

4、工程施工过程中随时接受甲方的检查检验，乙方应为检查检验提供便利条件。所有分部、分项工程必须由甲方指定的施工监管人员验收合格后方可进行下一道工序施工，并及时做好工程工作。未经检查验收的，乙方擅自进行下一道工序施工，甲方有权责成乙方返工。若乙方自行隐蔽未办理手续，则未签证部分在工程决算中不予确认。关键部位未经签证乙方自行隐蔽，甲方有权要求复验，由此产生的所有费用由乙方自行承担。

5、本工程施工前，甲方必须保证通电、通水、通路，建筑面积平整，不能影响施工。

七、安全施工

在施工期间，乙方应遵守安全生产的有关规定；严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方必须办理好有关的保险业务，参与工程建设的施工人员必须投保人身意外伤害险。因乙方采取安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由乙方承担。

八、工程变更

工程原设计需要变更时，应征得甲方同意，并由原设计单位提供变更后的相应图纸与说明。因变更导致合同价款的增加，由甲方承担，延误的工期相应顺延。未经甲方同意擅自增减项目、规模、更改设计方案，由此造成的工程造价增

加，浪费或影响工程质量等后果均由乙方自行负责。

九、工程竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方向甲方申请工程竣工验收，递交竣工验收报告提供完整的竣工资料。对符合验收要求的工程，甲方收到竣工报告后将进行初步验收，同时将向甲方申请验收。甲方收到乙方申请验收时，需在十五天之内组织验收。

十、工程价款的支付与结算

1、本工程合同签订后，甲方付给乙方进场费十万元，浇筑到三层楼板，甲方及时付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第三层至第六层浇筑完，甲方及时付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第七层至第八层浇筑完，甲方及时付给乙方工程进度款391000元整。

2、工程在结算后的三个月内甲方无法付清剩余款项的，按《中华人民共和国合同法》第二百八十六条执行。甲方住建房每平方米按1600元抵押给乙方换臵。

十一、违约责任

1、甲方不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行时，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。

2、因甲方原因造成工程延误所造成的经济损失由甲方负责，若因乙方原因造成工程延误造成的经济损失由乙方负责，并由此承担相应的经济责任。若遇有人力不可抗拒的自然灾害而发生的损失，按国家有关规定处理。

十二、合同争议解决办法

合同执行过程中出现争议应双方协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起诉。

十三、附则

1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

2、本合同经甲乙双方签字及签证单位盖章后生效。

3、乙方施工范围不包括管道、电梯安装、消防水池、室外工程、下水沟及水沟内外的粉刷。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致并经签证单位同意且签订补充协议，作为本合同的补充款。

5、主楼全部完工后，三个月内甲方无能力支付工程款时，甲方必须以楼房三层和五层抵押给乙方。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）

单位账户名称：单位账户名称：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签订时间：年月日

第五篇：建设工程施工合同

建设工程施工合同

采购人（全称）：***县***乡人民政府

承包人（全称）：***县四方建筑安装工程有限责任公司

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况：

工程名称：***乡2019农村厕所新建改造项目

工程地点：***乡

工程内容：宋家庄村、李家堡村、桃园沟村、***村公厕建设

资金来源：财政资金

2、工程承包范围

承包范围：

新建厕所5座

3、合同工期

开工日期：

2019年9月26日

竣工日期：

2019年10月31日

4、质量标准

工程质量标准：按国家及***省现行验收标准为合格

5、合同价款

金额（大写）：

（小写）：

6、付款方式：

工程开工进场后预付合同价款30%为工程预付款，本工程按进度支付，工程验收合格后付至工程结算价的95%（扣除工程价款5%为质量保证金，质量保证期为1年）。工程价款最终以审计为准。

7、组成合同的文件

7.1组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）标准、规范及有关技术文件

（5）图纸（说明）

（6）工程量清单

（7）工程报价清单

7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

9、承包人向采购人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10、采购人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

11、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院管辖。

12、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》有关规定办理。

13、合同生效期：自双方签订本合同之日起生效。

13.1合同订立时间：2019年9月20日

13.2合同订立地点：***乡人民政府

13.3本合同共页，一式四份，甲乙双方、招标代理机构及政府采购监督管理部门各执一份，具有同等法律效力。合同双方约定后生效。

采购人：

（公章）

承包人：

（公章）

地址：

地址：***县北关大街188号

法定代表人：

电话：

税号：

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司***支行

帐号：