护城河五期彩钢围墙工程施工合同

第一篇：护城河五期彩钢围墙工程施工合同

护城河五期彩钢围墙工程施工合同

发包人：

承包人：

（以下简称甲方）（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规等规定，甲、乙双方就甲方承建的护城河五期工程彩钢板围墙施工事项协商一致，签定本施工合同。

一、工程概况

1、工程名称：护城河五期工程彩钢板围墙工程。

2、工程地点：莆田市荔城区拱辰办事处。

3、工程承包范围及内容：甲方承建的护城河五期工程彩钢板围墙。

4、工期：2009年

月

日前完成。

5、质量等级：合格。

6、承包方式：本工程为包工包料方式，不含税；计价方式：①承包单价为90元/米或50元/㎡（立柱采用L30×3角铁@1500含斜撑、底管及锚杆500㎜，两根□30×1.2方管），②承包单价为100元/米或56元/㎡（立柱采用□30×1.5方管@1500含斜撑、底管及锚杆500㎜，两根□30×1.2方管）。该承包价含0.426厚彩钢板、材料、人工、机械、利润、安全文明等所有费用。

二、合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成：

1、本施工合同

2、标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

三、合同文件使用的标准适用法律

适用法律情况：主要包括合同法、建筑法、工程质量管理条例、建设工程施工发包与承包管理暂行规定、招标投标等国家和地方现行的法律、行政法规等。

适用标准规范的名称：现行的建设工程标准强制性条文、施工操作规程、施工及验收规范、工程质量检验统一标准等。

四、甲方驻工地代表

甲方委派

同志为驻工地代表。

五、乙方驻工地代表

乙方委派

同志为驻工地代表。

六、甲方工作

1、甲方开工前提供符合施工要求的电源接驳点至施工点半径100米内，施工用水采用市政管网供水，费用由甲方负责。

2、甲方无偿提供材料堆放仓库。

3、甲方负责按合同支付工程款。

4、工程竣工后乙方通知甲方验收，甲方收到乙方书面通知后应在7天内组织验收。

七、乙方工作

1、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，如发生损失由乙方负责恢复。

2、工程竣工交付甲方之前，应做好施工场地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，在工程交付甲方之前负责对现场的一切设施和施工成品进行保护，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。

3、乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，工程完工后二天内应清理完施工现场的所有机械及设施。

4、乙方应加强安全生产管理，严格按有关施工安全规程施工，杜绝任何安全事故，如发生由乙方责任导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

八、工期

本工程在开前两天由甲方向乙方发出开工通知书，乙方施工工期必须满足甲方施工进度要求。如因以下之一原因可能造成工期延误：

1、设计变更增加工程量10%以上；

2、非乙方原因造成的停电、停水导致停工8小时以上（一周内累计计算）；

3、因甲方报建手续或不可抗力延误工期；

4、因其它原因延误工期；

乙方应在5天内向甲方书面提出《工期顺延申请报告》，甲方应在5天内给予答复，逾期未答复可视为确认，工期顺延。

九、检查和返工 在工程交工前，乙方应书面通知甲方对乙方施工的项目进行初步检查，如发生遗漏项目或有施工质量等问题，乙方应在交工验收前进行返工处理。

乙方因质量问题接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施。

十、工程质量及验收

本工程施工质量须符合《建筑工程施工及验收规范》及其它相关的规定，综合评定达到合格标准。

1、甲、乙双方应及时办理工程的检查与验收手续，需验收时，乙方应提前书面通知甲方，甲方接到申请后应及时组织验收。

2、本工程无保修期，但若因非人为造成的倾覆由乙方负责维修。

十一、工程款支付

1、乙方材料进场后甲方即付乙方人民币

万元。

2、验收合格后，甲方再付乙方至总造价的95%，余5%保修金待工程拆除时结算并付清余款。

十二、争议

双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

1、双方因履行合同如发生争议，应协商解决，协商不成，可向履行地人民法院起诉。

2、除发生争议提起诉讼的部分外，双方应当继续履行合同规定的其他义务。

十三、其它

本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工付清款后自行终止。

甲方：

乙方：

签约地点：福建省莆田市荔城区拱辰 签约时间：

第二篇：彩钢工程施工合同

彩钢工程施工合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。

一、工程地点：

二、工程内容：

三、工期要求：开工时间为年月日，竣工时间为年 月日。如遇雨天、停电、甲方未按合同支付工程款造成停工，工期顺延。

四、工程款结算及付款方式

1、结算价格：以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算（包括两边封挡）单价每平方米万元，水槽每米元计算。另外：所做棚高度超过9米以上的单价为元每平方米。以实际竣工面积为准（此价格包括生产制作、运输、安装、材料、工人工资乙方自行负责，乙方不承担税费）

2、付款方式：预付元，中途元，竣工元。13、工程大约面积平方米，总造价约万元，以完工计算为准。

五、甲方驻工地代表：电话：

乙方驻工地代表：电话：

六、甲方责任

1、乙方人员、材料进场前，甲方负责提供完善的施工条件，即水通、电通，其费用由甲方承担。

2、甲方需委派一名专业技术人员，以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工，应及时要求改正，其损失由乙方负责，并负责与其他施工队伍和人员协调工作。

3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。

七、乙方责任

1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计，钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。

2、材料标准：彩钢板型号型，彩钢板厚度mm，上白下蓝，立柱为型钢管，厚度为mm，檀条采用型钢，立柱混凝土部分由甲方负责材料，乙方承做，人工工资由乙方负责。

3、乙方进场后，制定详细的施工进度计划，文明施工管理条

例及岗位责任制交甲方认可。

4、施工过程中，乙方应确保文明、安全施工，如出现安全责任事故，概由乙方承担责任。

八、质保事宜

本工程主结构架（含彩钢材）保用年，在保修期内，钢屋架甲方应每年处理防锈漆一次，七级以上大风、基础沉降、地震、人为因素除外。

九、违约责任

甲方违约责任

未按照本合同约定按时支付工程款，甲方应向乙方支付应付未付工程款的的违约金。

乙方违约责任：

1、不按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。

2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。

十、纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第二条方式解决。

1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。

2、向人民法院起诉。

十一、附则：

1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

2、本合同签定后，甲、乙双方除单价外如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的补充合同，与主合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

二O年月日

第三篇：彩钢工程施工合同

彩钢工程施工合同

发包方(甲方)：

承包方（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定。遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程协商一致订立本合同。

第一条工程概况；

1.1工程名称：

1.2开工日期：年月日

竣工日期：年月日

工期天数：天（从钢架进场算起有效工期）

1.3 合同价款：，总价为包干价(不含税金)，付款形式：现金或转账，如

支付乙方银行承兑则由甲方负责贴息费用，本报价不包括防火涂料，税金、土建、窗户、门、水电、消防设施。

第二条 双方协议解释顺序

2.1彩钢工程施工合同。

2.2 《中华人民共和国合同法》。

2.3国家有关轻钢结构工程的规定、规范、条例、办法。

第三条 图纸

3.1甲方代表有权随时向乙方发出为使工程正确施工、竣工以及后期维修所需的补充图纸、文件和通知。乙方应执行补充图纸、文件和通知，并受其约束。同时甲方应给乙方增减预算并经双方同意签订补充合同。

第四条 甲方工作

甲方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

4.1甲方通知乙方进场前，甲方应负责将水、电等接至施工现场，并无偿提供用水，提供

食宿方便，同时必须具备道路畅通等施工条件。

4.2乙方进场后，甲方提供施工所需的水准点与坐标控制点位置，并进行现场校验、交接。

4.3甲方负责与地方关系的协调及处理、确保乙方不与地方发生任何经济连带责任,保证施

工环境不受外界干扰。

4.4甲方负责教育制止地方闲杂人员、非施工人员不得出入施工现场，否则因此造成的安

全后果由甲方承担。

4.5甲方未按约定完成上述工作时，应承担工期延误的责任,所造成的工期延误甲方应予承

担。

第五条 乙方工作

乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

5.1按合同要求及图纸施工。

5.2施工安全由乙方自负，乙方严格按照安全文明施工规范，发生安全事故与甲方无关。

第六条工期延误

6.1对以下造成的竣工时期推迟的，工期可相应顺延，由此乙方造成的6.2重大的设计变更、由于甲方资金、场地等原因

6.3雨雪天气等不可抗力。

合同签订地：濮阳市

6.4不可抗力的解释为；国家政策调整、战争、八级以上大风、雪灾、地震等。

第七条 工程款支付

7.1施工合同签订后三日内乙方需支付甲方钢结构加工定金：。

7.2钢架柱、钢架梁入现场支付。

7.3主体钢架安装完毕两日内甲方支付乙方。

7.4工程完工验收合格后三日内付清余款，如一个月内未付清余款，甲方需支付乙方合同

总造价1‰/天的累计违约金（从钢结构完成之日起累计）。

第八条 保修

8.1 修补缺陷：在一年保修期满之前，甲方代表书面通知乙方修补缺陷时，乙方应五日内

实施修补工作。保修期满后，乙方负责有偿维修。延期甲方有权委托其他施工队维修，费用从保修金内扣除。

8.2由于国家政策调整、战争、雪灾、八级以上大风、地震等不可抗力造成的工程事故，乙方将不承担任何责任。

第九条 合同生效与终止

9.1本合同双方鉴字盖章后生效。

9.2本合同在双方全面履行本合同全部条款后终止。

第十条合同份数

10.1本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份。

第十一条未尽事宜

11.1未尽事宜双方协商解决。

11.2本合同签订地 为濮阳市，如有纠纷由当地法院仲裁。未尽事宜双方协商解决。11.3竣工资料由甲方去处理，乙方只负责提供产品质检证明，复检由甲方负责。

甲方（盖章签字）：乙方（盖章签字）：

联系电话：联系电话：

法人代表：法人代表：

代理人：代理人：

订立日期：年月日

合同签订地：濮阳市

合同

书

合同签订地：濮阳市

第四篇：彩钢夹芯板围墙工程施工合同(厦漳泉2014)

彩钢夹芯板围墙工程施工合同

发包人：

（以下简称甲方）

承包人：

（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规等规定，甲、乙双方就甲方承建的护城河五期工程彩钢板围墙施工事项协商一致，签定本施工合同。

一、工程概况

1、工程名称：

xxxx外围彩钢夹芯板围墙工程

2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3、工程承包范围及内容： xxxxxxxxxxxxxx外围2044m长彩钢夹芯板围墙工程（详见附图一）

4、工期： 按甲方指令，积极配合完成工程。

5、质量等级：合格。

6、承包方式：本工程为包工包料方式，不含税；计价方式：①承包单价为240元/延米（围墙高2.0m,挡板采用50mm厚彩钢夹芯板，立柱采用方钢150×150×2.6mm厚@2850mm，上下横梁采用C型钢80×80×2.6mm、），该承包价含所有的材料、人工、机械、利润、安全文明等所有费用。

7、合同总价： xxxxxxxxxxxx（大写：xxxxxxxxxxx元整）

二、合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成：

1、本施工合同

2、标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

三、合同文件使用的标准适用法律

适用法律情况：主要包括合同法、建筑法、工程质量管理条例、建设工程施工发包与承包管理暂行规定、招标投标等国家和地方现行的法律、行政法规等。

适用标准规范的名称：现行的建设工程标准强制性条文、施工操作规程、施工及验收规范、工程质量检验统一标准等。

四、甲方驻工地代表

甲方委派 xxxxxx 工程师为驻工地代表。

/ 3

五、乙方驻工地代表

乙方委派 xxxxxx 工程师为驻工地代表。

六、甲方工作

1、甲方开工前提供符合施工要求的电源接驳点至施工点半径100米内，施工用水采用市政管网供水，费用由甲方负责。

2、甲方无偿提供材料堆放仓库。

3、甲方负责按合同支付工程款。

4、工程竣工后乙方通知甲方验收，甲方收到乙方书面通知后应在7天内组织验收。

七、乙方工作

1、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，如发生损失由乙方负责恢复。

2、工程竣工交付甲方之前，应做好施工场地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，在工程交付甲方之前负责对现场的一切设施和施工成品进行保护，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。

3、乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，工程完工后二天内应清理完施工现场的所有机械及设施。

4、乙方应加强安全生产管理，严格按有关施工安全规程施工，杜绝任何安全事故，如发生由乙方责任导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

八、工期

本工程在开前两天由甲方向乙方发出开工通知书，乙方施工工期必须满足甲方施工进度要求。如因以下之一原因可能造成工期延误：

1、设计变更增加工程量10%以上；

2、非乙方原因造成的停电、停水导致停工8小时以上（一周内累计计算）；

3、因甲方报建手续或不可抗力延误工期；

4、因其它原因延误工期；

乙方应在5天内向甲方书面提出《工期顺延申请报告》，甲方应在5天内给予答复，逾期未答复可视为确认，工期顺延。

九、检查和返工

在工程交工前，乙方应书面通知甲方对乙方施工的项目进行初步检查，如发生遗漏项目或有施工质量等问题，乙方应在交工验收前进行返工处理。

/ 3

乙方因质量问题接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施。

十、工程质量及验收

本工程施工质量须符合《建筑工程施工及验收规范》及其它相关的规定，综合评定达到合格标准。

1、甲、乙双方应及时办理工程的检查与验收手续，需验收时，乙方应提前书面通知甲方，甲方接到申请后应及时组织验收。

2、本工程无保修期，但若因非人为造成的倾覆由乙方负责维修。

十一、工程款支付

1、验收合格后，甲方再付乙方至总造价的90%，留10%保修金待工程拆除时结算并付清余款。

十二、争议

双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

1、双方因履行合同如发生争议，应协商解决，协商不成，可向履行地人民法院起诉。

2、除发生争议提起诉讼的部分外，双方应当继续履行合同规定的其他义务。

十三、其它

本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工付清款后自行终止。

甲方： xxxxxxxxxxx

乙方： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

签约代表： 签约代表：

签约地点： 签约时间：

/ 3

第五篇：彩钢合同

彩钢安装合同协议

建设方： 承揽方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同，一、工程概况

(1)工程名称：大同鹊儿山高家窑煤矿锅炉房彩钢车间改造扩建工程(2)工程地点：高家窑煤矿锅炉房与绞车房连接处

(3)工程范围和内容：本房为横跨钢结构彩钢面露天搭建，规格：长 米;宽 米檐高 米，坡度达适用范围，内骨架采用40x60方管做钢衬焊接，主梁与主龙骨采用40X60方框制作。立柱采用100X100 的方钢,彩钢板面采用10mm厚度的保温复合彩板安装，龙骨架防腐处理。夹层隔断采用一等岩棉或高密度苯板坐垫层保温隔音处理。坡面房檐做排水沟沿。焊接制作高度50mm窗户台面，内做保温处理。彩钢面板铺设完毕后再作所有边角密封与防水处理。以上施工工艺必须采用标准施工方法施工安装。[4]其它补充事宜：

【5】工程总造价：本工程预估总造价人民币(大写)：(小写￥：)

二、施工准备(一)甲方：

(1)做好建筑“三通”，保证施工材料能运达到常

(2)进场施工前，必须办理好施工的一切手续事宜。否则造成的一切责任由甲方承担。负责协调运输使用的电梯事宜。(二)乙方：

(1)编制施工组织或设计施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进常做好一切施工安全防护措施!室内地面铺设防护布面，避免毁坏原有地面与设施，三、工程期限

(1)根据需要，商定工程总工期为 天(日历天，以甲方预付款到帐之日起计算)，2017 月 日至201年 月 日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。

四、工程价款的支付与结算(1)本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，如发生变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面或口头形式通知对方。(2)本合同签订后，甲方须付预付款 30 %计人民币 元作为合同定金及备料款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的65 %，计人民币 元作为工程材料预付款，工程施工安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价全部工程款，计人民币 元。

(3)工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

(4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

五、备注：因是高层安装施工作业，一切施工安全措施由乙方自行处理，如造成一切安全后果与甲方无关，甲方不承担任何责任!

六、附则

(1)本合同一式 份，甲乙双方各执一份。

(2)本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。

(3)本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。附：

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话：

本合同签订日期： 年 月 日