灯饰工程合同书

第一篇：灯饰工程合同书

篇一：novo灯饰工程合同

重庆解放碑novo商场外墙立面灯光工程施工合同

发包人：上海设想商贸有限公司重庆分公司(以下简称甲方)承包人：重庆建工第二建设有限公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确签约双方的责任，确保本工程项目的顺利进行，经双方友好协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。第一条 工程概况

1.1 项目名称：重庆nov0商场外墙立面灯光工程 1.2 工程地点：重庆解放碑国贸中心novo商场 第二条 承包范围及承包方式

2.1 本次承包范围为：重庆国贸中心novo商场外立面灯光工程材料采购、安装施工、深化设计(同路电气设计，光照度等)，施工图所示全部内容及在施工过程中甲方发出的通知等。2.2 工作内容包含完成本工程一切所需的劳务及材料，包括供料制作、运输、安装、产品保护、竣工前清洁、验收、保险、竣工资料、维修服务等，不但包括已指示或指明的主要机械及设备，并且包括整项施工安装工程得以正常操作所需的一切辅材、所需的劳务，无论此类劳务零件是否在合同文件、工程量清单中表述。

2.3 承包方式：包工、包料、包运输(含上下车)、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包调试、包一次性通过验收的承包方式。第三条 工期要求

3.1 开工日期甲方批准的开工日期为准，完工日以竣工验收通过、乙方送交竣工验收报告通过甲方批准的日期为准。

3.2 施工周期为： 40日历天(含所有节假日及恶劣天气)，灯光效果调试10天。

3.3 灯光工程系统管线管路的施工及设备安装总进度必须满足甲方确定的室外工程施工总进度要求和单体工程施工总进度要求。节点工期以不影响单体工程单项施工及验收、单位工程竣工验收和组团室外单项工程施工及验收、综合验收为前提，与总包方单位交叉作。

3.4 若遇下列情况之一，乙方应就延误工期的内容在3日历天内向甲方代表提交报告，经甲方审核批准并通过书面形式确认工期是否顺延。① 重火设计变更；

② 三日内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时； ③ 不可抗力；

④ 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。

乙方在以上情况发生后3日历天内，就延误的工期向甲方代表提交报告，否则，视为放弃申请权利．甲方不再给予工期顺延。第四条 合同价款

4.1 本工程采用合同包干价，合同包干为小写： 3767321.3元(大写：叁佰柒拾陆万柒仟叁佰贰拾壹元叁角整）合同包干价包括原材料采购费、人工费、仓储及运输费(含转运)、售后服务和保修、利润、税金等一切费用。工程结算总价根据合同所定单价不变，数量根据实际所用数量结算。第五条 设计变更 5.1 设计变更

5.1.1 工程变更的立项以甲方代表书面签字确认并正式下发的设计变更单(技术核定单)为准。乙方不得擅自变更，擅自变更发生的费用和由此导致甲方的损失，全部由乙方承担，延误的工期不予顺。5.1.2 如遇特殊情况，甲方口头指令乙方必须立即予以执行的工程变更，乙方应督促并配合甲方于口头指令发出后七日内申请并补发甲方签发的设计变更单(技术核定单)。

5.2 合同执行过程中，如发生甲方认可的施工图及材料变更，引起价款变化，调整和变更的原则如下：

5.2.1 本合同投标报价中已有适用于变更工程的价格，按报价中已有的价格计算，变更合同价款。若无适用或类似于变更工程的价格，乙方提出变更项目细节和单价组成的有关说明，由甲方审核确认。5.2.2 由于甲方要求的设备、材料变更，其设备、材料价格以甲方审核价格为准，造成的变更价款仅按变更设备、材料与原报价设备、材料的价款差额进行计算，不进入费用取费。

5.3 甲方在确认乙方提交的完整结算资料且在乙方高度配合后7天内完成结算的审核。第六条 合同组成文件及解释顺序： 6.1 本合同书及附件 6.2 图纸

第七条 付款方式

7.1合同签订且乙方进场后7个工作日内支付合同总价的10%作为预付款。

7.2 货物分批到场经甲方验收合格后7丁作日内支付通过验收货物货款的70%。7.3 安装完毕后7个工作日再支付合同总价的30%。

7.4 安装完毕经甲方调试验收合格后，7工作日内支付至工程结算总价的95%。

7.5 结算金额的5%作为质保金，质保期详见售后服务承诺书(自验收合格之日)。质保期(一年）满且乙方完全履行了自己质保期内所应承担的责任和义务，甲方无息全额一次性退还质保金的50％，质保期（二年）满且乙方完全履行了自己质保期内所应承担的责任和义务，甲方再无息全额一次性退还质保金的50％。

7.6甲方未按时付款，每逾期一天，甲方每天承担合同总价千分之三的逾期违约金。7.7甲方支付款项前卖方必须提供相应等额的有效税务发票。第八条 技术要求

8.1本工程中必须遵守合同约定中的品牌、款式及材质等；材料设备进场时，乙方必须按甲方要求的提供生产商和产品的有关技术、质量等合格证等方面的资料。8.2乙方须按照设计功能进行功能试验和满负荷或极端情况试验。第九条 质量及安全文明施工要求 9.1 安全文明施工

9.2 乙方遵守甲方及总包方现场安全文明规定，服从甲方及总包方的安全文明管理。第十条 廉政合作

10.1乙方有责任接受甲方对在工程项目招标、建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。10.2如因乙方单位及工作人员在工程项目招标、建设期间贿赂甲方工作人员，被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止合同的履行，乙方承担违约责任。篇二：照明工程合同范本

某某项目照明工程

施 工合同

发包人（全称）： 承 包 人（全称）： 日 期：

发包人（全称）： 承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况 工程名称： 工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

三、合同工期 承包范围：

开工日期： 竣工日期：

合同工期总日历天数 天

（如遇风、雨天气及外在因素不能施工的视情节适当延期）。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额（大写）￥：（人民币）（小写）￥：元

六、付款、结算方式： 1.工人进场后，甲方需支付乙方合同价的 2.施工完毕验收合格后，甲方需付至合同价的 3.留合同价的 4.开具税务发票

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：１．本合同协议书 ２．标准、规范及有关技术文件３．效果图 4．工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中

九、售后服务：

1、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担 工程质量保修责任。

2、质保期为年。质保期内乙方免费维修，人为和自然因素光源除外。

3、保修范围包括工程材料质量缺陷、施工工艺和质量以及工程维修的损失，乙方收到甲方维修通知后，应当在小时内赶到现场。

4、保修范围包括非人为、自然因素导致的工程材料质量缺陷、施工工艺和质量以及工程维修的损失，乙方收到甲方维修通知后，应当在小时内赶到现场。

5、售后电话： 联系人：

十、责任和义务：

1、甲方责任：（1）做好乙方在施工过程中与各部门之间的协调工作。（2）确保乙方具备施工条件。

（3）按照本合同规定向乙方支付工程款。

（4）如果由于甲方造成的工期延误等经济损失，应向乙方支付相应的经济损失费用。（5）因施工过程当中环境特殊甲方应予指导施工，若指导不当发生损失与 施工方无关。

2、乙方责任：（1）所有产品符合设计要求，产品各项手续证件齐全。（2）乙方施工用水、电费用由乙方承担。

（3）按照设计要求及规范规定施工，确保工程质量。如果由于乙方的不规范操作等造成质量问题发生返工的工期延误的经济损失由乙方全部承 担，发生安全事故由乙方负责，并承担所有的经济损失。

（4）如实填写原始记录，按照工序完善相关资料，向甲方提供全部完整 的资料。（5）严格做好安全文明施工管理，达到市安全文明工地标准。（6）当工程交付时，乙方应当从施工现场清除并运出乙方的设备、材料、生活垃圾和各种临建设施，保持道路清洁。

（7）乙方必须保证甲方主体结构涂料、门窗的完好，若造成损坏由方修复

并保证和原样相符，由此造成的损失全部由一方承担。（8）按施工效果达到甲方要求亮化效果。

十一、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工并在质量保修期内承 担工程质量保修责任。

十二、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应 当支付的款项。

十三、其它：

（1）本合同由甲乙双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。（2）本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。（3）因履行合同产生争议的，由甲方所在地人民法院管辖。（4）本工程为包工包料，工程量如有出入，甲方概不额外承担。

十四、合同生效

本合同双方约定当日生效。合同订立时间：年月日 合同订立地点：

本合同双方约定生效。发 包 人：（公章）承 包 人：（公章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人：委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号：篇三：灯饰工程承包协议

重庆市隆兴建筑工程有限公司 内部承包协议

重庆市隆兴建筑工程有限公司（简称甲方）项目承包人：xx（简称乙方）

为了认真贯彻落实质量安全管理责任制，加强全面管理，明确双方各自的责任和义务，甲方就废了城区2011年灯饰工程d标段施工任务内部承包给乙方事宜，特达成如下协议，以兹双方共同遵守。

一、项目情况

1、业主名称：重庆市万州区照明广告管理处

2、业主地址、联系人、电话：

3、工程特殊要求：工期x天

二、甲方协助乙方搞好工程的全面管理工作，乙方由甲方直接领导，乙方的项目经理由甲方出文任命。乙方必须服从甲方的管理、监督，遵守甲方的制度，定期向甲方汇报工程的质量、安全、进度管理工作，积极开展文明工地建设。

三、甲方对乙方实行自主经营，独立核算，自负盈亏，经济上的一切债权、债务均由乙方自行独立承担。乙方必须全部履行甲方与业主方签定的《建筑工程施工合同》责任和义务。否则，乙方除按合同接受相应的法律和经济责任外，甲方按本协议的违约责任条款进行处理。

四、业主的项目工程款必须先收人甲方指定的账户，凡工程款拨款未通过甲方的拨款进度扣除应缴纳的管理费、罚款（如果有）、代缴的税金，然后支付乙方工程款。具体的工程施工内容和要求按甲方与该工程业主所签订的合同内容执行。工程决算后，不管是否收清清工程款，甲方均按决算金额扣清税费、管理费和罚款（如果有）。

五、乙方应向甲方交纳管理

本工程按决算总价（合同价：xxx元）的1%缴纳。管理费在业主第一次划拨的工程款中先行扣除，工程竣工决算时扣清全部管理费用。

六、该工程向各级行业主管部门交纳的一切费用，应由乙方自行缴纳处理。（如：施工许可证、安全保证金、保险证等）

七、处罚制度：

1、各级主管部门通报批评或安全文明工地未达标时，甲方根据通报情况处乙方3万元罚款。

2、乙方造成重大安全、质量事故的，一切经济损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用。并由甲方股东会根据责任情况作出处罚。

3、乙方项目部管理人员，在工程开工前由乙方报请甲方批准，乙方在项目管理中有损甲方形象的，甲方有权对项目经理、各级管理人员作出更换。

4、乙方项目部必须认真履行管理义务，按时支付工人工资及材料款，有损甲方形象的甲方处乙方3万元的罚款。

5、乙方派人监督乙方的施工情况，如发现工程质量及操作程序出现问题，甲方有权勒令乙方立即改正，如多次警告仍不整改，甲方可单方终止协议，解除项目经理职务，如因此被各级主管部门通报批评，甲方按损失程度向乙方要求赔偿。

6、乙方必须严格按甲方有关工程项目管理规定施工，如有违反，按规定接受甲方的处。甲方有关工程项目管理规定附后。

八、甲方的权利与义务

1、协助向业主收取工程款。

2、监督、指导乙方的施工管理工作。

3、任命项目经理。

4、按协议收取管理费、代扣税费和罚款（如果有）。

5、收到业主工程款三日内将业主划拨的工程款扣除税金、管理费和罚款（如果有）后划拨给乙方，甲方有权监督工程款的使用。

九、乙方的权利、责任和义务

1、提供项目部施工管理人员的施工上岗证书。

2、乙方必须严格遵守地方和国家的一切政策法令法规和质量、安全标准，做到合法施工。

3、严格按建筑工程施工合同、施工图纸、设计说明和交底纪要，设计变更及国家颁发的建筑工程的有关标准、规范施工，并做好交底、检查工作，确保工程施工满足甲方与业主方签定的《建筑工程施工合同》要求。

4、服从甲方的监督指导，服从甲方的财务管理。

5、严格按施工安全规范的有关规定组织施工，施工中发生的一切伤、病、残、亡事故均由乙方自行负责。如因此造成对甲方声誉和信誉的影响，甲方处乙方本合同总造价的10%的罚款。

6、按协议约定，向甲方领取工程款项。

7、按照新的《劳动合同法》要求，负责落实好农民工的工资、保险和福利待遇。乙方应按优先支付民工工资的原则，合理分配工程款的支付，因拖欠民工工资等行为造成上访和上述的，乙方承担因此而造成的所有责任，并处本工程总造价3%的罚款，甲方有权在必要时扣留乙方工程款用于直接支付工人工资。

8、自觉参加甲方通知的各种会议和活动，按要求安排人员参加上级主管部门通知的业务学习。凡未按甲方安排名额参加开会、学习等活动的，甲方有权按每人每次收取乙方50-100元，在工程款中扣除。

9、工程竣工后按规定申报验收，验收合格、竣工资料审查完毕后10天内将全部竣工资料和决算资料报送一套给甲方存档，并保证资料齐全。否则，甲方有权处罚乙方1000元。

10、依法施工，不得转包、违法分包，否则甲方有权处罚乙方5-10万元，并有权调整项目经理或有关施工人员，同时有权终止本合同。

11、严格按安全达标工地标准组织实施，接受上级主管部门的阶段验收，并按时申报，确保验收合格。否则，甲方有权处罚乙方500-5000元。

12、乙方不得私刻甲方及项目部的各种印章，如有上述行为，一经发现，甲方按该工程总造价10%给予乙方处罚，根据情况甲方有权终止本合同，乙方承担因此而产生的一切费用（以甲方支付费用为准）和法律责任。

13、乙方不得以项目部或甲方名义向他人借款等债务行为，否则承担因此而产生的所有经济和法律责任，并处于总造价5%的罚款。

14、如因该工程而产生的各项纠纷，甲方将派人参加诉讼，费用（含律师费、交通费、补助、生活费等一切费用）及相关经济和法律责任由乙方承担。

15、乙方向各材料供应商、工人等出据的所有债务欠条只能以私人名义出据，如有违反，甲方按总造价3%处以乙方罚款，并承担相应的所有经济及法律责任。

16、该工程乙方因拖欠材料、工人工资等各种款项，被他人诉到行政主管部门或人民法院的，乙方将向甲方支付总造价的2%-10%的名誉损失费。

十、工程质量：工程质量必须符合甲方也业主签订的《建设集团施工合同》要求，施工现场应达到合格文明工地，否则，甲方将处乙方本工程合同总价款的10%的处罚。

十一、承包期限：严格按照甲方与业主方签订的合同工期组织施工。即总工期按甲方与业主单位所签合同为准，乙方中途停工或延期造成施工工期超过合同工期，按甲方与业主方签订的《建设集团施工合同》要求乙方承担全部责任。

十二、工程款支付、回访、保修：

第二篇：灯饰工程承包协议

重庆市隆兴建筑工程有限公司

内部承包协议

重庆市隆兴建筑工程有限公司（简称甲方）项目承包人：XX（简称乙方）

为了认真贯彻落实质量安全管理责任制，加强全面管理，明确双方各自的责任和义务，甲方就废了城区2011年灯饰工程D标段施工任务内部承包给乙方事宜，特达成如下协议，以兹双方共同遵守。

一、项目情况

1、业主名称：重庆市万州区照明广告管理处

2、业主地址、联系人、电话：

3、工程特殊要求：工期X天

二、甲方协助乙方搞好工程的全面管理工作，乙方由甲方直接领导，乙方的项目经理由甲方出文任命。乙方必须服从甲方的管理、监督，遵守甲方的制度，定期向甲方汇报工程的质量、安全、进度管理工作，积极开展文明工地建设。

三、甲方对乙方实行自主经营，独立核算，自负盈亏，经济上的一切债权、债务均由乙方自行独立承担。乙方必须全部履行甲方与业主方签定的《建筑工程施工合同》责任和义务。否则，乙方除按合同接受相应的法律和经济责任外，甲方按本协议的违约责任条款进行处理。

四、业主的项目工程款必须先收人甲方指定的账户，凡工程款拨款未通过甲方的拨款进度扣除应缴纳的管理费、罚款（如果有）、代缴的税金，然后支付乙方工程款。具体的工程施工内容和要求按甲方与该工程业主所签订的合同内容执行。工程决算后，不管是否收清清工程款，甲方均按决算金额扣清税费、管理费和罚款（如果有）。

五、乙方应向甲方交纳管理

本工程按决算总价（合同价：XXX元）的1%缴纳。管理费在业主第一次划拨的工程款中先行扣除，工程竣工决算时扣清全部管理费用。

六、该工程向各级行业主管部门交纳的一切费用，应由乙方自行缴纳处理。（如：施工许可证、安全保证金、保险证等）

七、处罚制度：

1、各级主管部门通报批评或安全文明工地未达标时，甲方根据通报情况处乙方3万元罚款。

2、乙方造成重大安全、质量事故的，一切经济损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用。并由甲方股东会根据责任情况作出处罚。

3、乙方项目部管理人员，在工程开工前由乙方报请甲方批准，乙方在项目管理中有损甲方形象的，甲方有权对项目经理、各级管理人员作出更换。

4、乙方项目部必须认真履行管理义务，按时支付工人工资及材料款，有损甲方形象的甲方处乙方3万元的罚款。

5、乙方派人监督乙方的施工情况，如发现工程质量及操作程序出现问题，甲方有权勒令乙方立即改正，如多次警告仍不整改，甲方可单方终止协议，解除项目经理职务，如因此被各级主管部门通报批评，甲方按损失程度向乙方要求赔偿。

6、乙方必须严格按甲方有关工程项目管理规定施工，如有违反，按规定接受甲方的处。甲方有关工程项目管理规定附后。

八、甲方的权利与义务

1、协助向业主收取工程款。

2、监督、指导乙方的施工管理工作。

3、任命项目经理。

4、按协议收取管理费、代扣税费和罚款（如果有）。

5、收到业主工程款三日内将业主划拨的工程款扣除税金、管理费和罚款（如果有）后划拨给乙方，甲方有权监督工程款的使用。

九、乙方的权利、责任和义务

1、提供项目部施工管理人员的施工上岗证书。

2、乙方必须严格遵守地方和国家的一切政策法令法规和质量、安全标准，做到合法施工。

3、严格按建筑工程施工合同、施工图纸、设计说明和交底纪要，设计变更及国家颁发的建筑工程的有关标准、规范施工，并做好交底、检查工作，确保工程施工满足甲方与业主方签定的《建筑工程施工合同》要求。

4、服从甲方的监督指导，服从甲方的财务管理。

5、严格按施工安全规范的有关规定组织施工，施工中发生的一切伤、病、残、亡事故均由乙方自行负责。如因此造成对甲方声誉和信誉的影响，甲方处乙方本合同总造价的10%的罚款。

6、按协议约定，向甲方领取工程款项。

7、按照新的《劳动合同法》要求，负责落实好农民工的工资、保险和福利待遇。乙方应按优先支付民工工资的原则，合理分配工程款的支付，因拖欠民工工资等行为造成上访和上述的，乙方承担因此而造成的所有责任，并处本工程总造价3%的罚款，甲方有权在必要时扣留乙方工程款用于直接支付工人工资。

8、自觉参加甲方通知的各种会议和活动，按要求安排人员参加上级主管部门通知的业务学习。凡未按甲方安排名额参加开会、学习等活动的，甲方有权按每人每次收取乙方50-100元，在工程款中扣除。

9、工程竣工后按规定申报验收，验收合格、竣工资料审查完毕后10天内将全部竣工资料和决算资料报送一套给甲方存档，并保证资料齐全。否则，甲方有权处罚乙方1000元。

10、依法施工，不得转包、违法分包，否则甲方有权处罚乙方5-10万元，并有权调整项目经理或有关施工人员，同时有权终止本合同。

11、严格按安全达标工地标准组织实施，接受上级主管部门的阶段验收，并按时申报，确保验收合格。否则，甲方有权处罚乙方500-5000元。

12、乙方不得私刻甲方及项目部的各种印章，如有上述行为，一经发现，甲方按该工程总造价10%给予乙方处罚，根据情况甲方有权终止本合同，乙方承担因此而产生的一切费用（以甲方支付费用为准）和法律责任。

13、乙方不得以项目部或甲方名义向他人借款等债务行为，否则承担因此而产生的所有经济和法律责任，并处于总造价5%的罚款。

14、如因该工程而产生的各项纠纷，甲方将派人参加诉讼，费用（含律师费、交通费、补助、生活费等一切费用）及相关经济和法律责任由乙方承担。

15、乙方向各材料供应商、工人等出据的所有债务欠条只能以私人名义出据，如有违反，甲方按总造价3%处以乙方罚款，并承担相应的所有经济及法律责任。

16、该工程乙方因拖欠材料、工人工资等各种款项，被他人诉到行政主管部门或人民法院的，乙方将向甲方支付总造价的2%-10%的名誉损失费。

十、工程质量：工程质量必须符合甲方也业主签订的《建设集团施工合同》要求，施工现场应达到合格文明工地，否则，甲方将处乙方本工程合同总价款的10%的处罚。

十一、承包期限：严格按照甲方与业主方签订的合同工期组织施工。即总工期按甲方与业主单位所签合同为准，乙方中途停工或延期造成施工工期超过合同工期，按甲方与业主方签订的《建设集团施工合同》要求乙方承担全部责任。

十二、工程款支付、回访、保修：

1、工程款支付

当每次业主支付工程款时，乙方按甲方的有关财务要求到甲方财务部划取工程款。

2、回访

1）、工程交付使用后，乙方必须每年定期或不定期进行回访，回访每年不少于三次。

2）、在回访中乙方必须坚持深入现场，细致查看、了解、听取住户或业主意见，解决实际问题。并向用户或业主宣讲项目使用安全知识，共同维护项目质量、安全。

3）、乙方在回访时必须按甲方规定，认真填写回访记录，内容真实可靠，签字齐全。

4）、乙方未进行定期回访或回访未作记录、记录不真实及未交回甲方的，每被甲方发现一次处罚乙方100-500元。

3、保修

1）、工程竣工验收交付使用后，在法定或合同保修期限内，乙方必须严格执行保修规定，履行保修义务。

2）、如在回访或业主在使用中发现有质量问题，乙方必须及时到现场进行处理、整改，直至用户或业主满意为止，处理整改后应填写处理整改验收依据，经业主签字生效，并承担其保修的全部费用。

3）、如用户或业主在使用中发现有质量问题，乙方应于24小时内派员到现场进行保修，如乙方未按时进行保修整改的，甲方再宽限乙方8小时，否则，由此造成的一切后果及责任由乙方全部承担。

十三、担保责任

乙方以该工程垫资的工程款或未支付的工程款和保证金及私有财产作为工程质量和安全事故保证担保金。

十四、违约金

乙方向业主方、甲方违约，乙方承担违约责任，甲方收取乙方违约金按该工程合同总造价的10%计算，违约责任按违约金加各种处罚合并计算。

十五、本协议在履行过程中发生的争议由当事双方协商解决，协商不成的，向当地（指签约地点XX）人民法院起诉。

十六、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字、盖章后生效。未尽事宜，由双方共同协商解决。

甲方：

乙方（项目承包人）：

地址： 法定代表人：

身份证号： 委托代理人：

电话：

****年**月**日

****年**月**日

第三篇：工程合同书

工程合同书

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方因需要，同意乙方施工按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条 工程造价：元

第二条 工期：天

第三条 质量要求：本工程施工过的位置无起皮脱落现象，在二年内

如有脱皮起落现象乙方提供无偿免费维修。

第四条 付款方式：工程开工三日前预付余款在工程结束

验收合格当日付元，余款在半年内付清。

第五条 施工安全：乙方在施工区域应严格遵守甲方管理规定，负责

人应加强所属施工人员的安全教育，如一旦发生因施工不当而造成人身和设备伤损事故，一切责任由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

第六条 本合同一式二份。

第七条 未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 乙方：合肥松山防水保温工程

有限公司

签字：

年月日 签字： 年月日

第四篇：工程合同书

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

兹（以下简称甲方）委托东莞市弘康电力设备有限公司（以下简称乙方）进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

一.工程依据和技术指标

1、发电机组型号：

冷却方式：

台 数：

2、技术指标

根据（《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93）和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级: 65 db(A)。

评价点位置：

所属区域：

噪声标准：白天 65 db(A)晚上 65db(A)

注:

1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。

2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处（例如窗外1米处）。

二、噪音治理要求：

1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施

采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

具体治理项目见施工图和报价表。

四、承接方式

·合同书怎么写 ·解除劳动合同书 ·终止合同书样本 ·装饰装修工程合同书

乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

五、完成期限

在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制

工程在 天内完成交付验收使用。

六、施工条件及协作事项

七、工程费用及支付办法

总工程费用为：

付款方式：合同签定时交付定金；

主材料进场后付 ；

工程完工后 天内付清余款。

八、其它

1．若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。

2．在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

3．本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

委托方（甲方）承接方（乙方）

第五篇：工程合同书

合同编号：________

建筑安装工程承包合同

工程名称：___________________________________________

发 包 方：___________________________________________

承包方：_____________________________________________

签订地点：____________________________________________

签订时间：_____________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑共生承包合同》及《建筑工程施工合同条件》的规定，结合本工程的具体情况，双方协议达成如下协议，做为双方共同遵守的依据。

第一条工程概况

一、工程名称：_____________________________________________

二、工程地点：_____________________________________________

三、设计单位：_____________________________________________

四、工程单价（人民币）：____________________________________

五、工程总价款（人民币）：__________________________________

六、工程承包内容及范围：____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________

第二条工程期限

一、开竣工时间：___________________________________________

二、如遇下列情况，工期相应顺延：

1、未能按施工规定提供场地、电源、道路、障碍物未能清除，影响进场施工。

2、因拆除后建筑等原因，而延误工期。

3、不可抗力的因素（包括雨、雪等特殊天气），延误了工期。

4、未按合同规定付款。

第三条施工准备

一、发包方工作：

1、_________年_____月_______日前做好施工场地的三通一平，并清除所有障碍物。

2、合同签订后________日内，提供完整的建筑安装施工图______份。

3、如若工程需要，有发包方组织承、发双方和设计单位及有关部门参加对施工图纸进行交底会审，并做好三方签署的交底会审记要，在三日内分送给有关单位，提供会审记要和修改的施工图纸_____份。

二、承包方工作：

1、将施工用水、用电、场地使用计划、住宿要求通知发包方。

2、组织施工管理人员和材料、设备入场。

3、提出成品保护的要求，为完工前负责成品保护工作，如有损坏，有承包方自费修复或追究相关者责任。

第四条工程质量

一、承包方必须严格按照图纸设计说明，按有关签证的变更单及国家有关规定施工，并接受发包方派驻公司代表的监督。

二、施工中发生质量事故应及时报告发包方派驻代表。

三、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修期为双方验收之日起一年。

第五条工程设计变更

一、委托承包方交代的设计图纸、说明和有关资料，均为施工有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。

二、施工图纸的修改变更，须经原批准设计单位同意，并须办理设计变更通知单。设计变更通知单需经发包方签证后，承包方才予以实施。

三、因以上变更变更导致增加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料配件积压等实际损失）由发包方承担，工期相应顺延。

第六条工程验收

一、工程验收应以施工图纸、设计变更通知单为依据。

二、钢结构工程质量标准应符合GB50205-2001、GB12754-91、GB/T12755-91、DB2D1/1032-1999、JGJ7-91及JGJ78-91等规定。

三、工程完工后，由发包方组织验收，验收合格后各方在验收报告上签字盖章，并将工程移交给发包方管理。验收后七日内，承包方将有关工程技术档案资料提交给发包方。如发包方拖延验收或接收，其保管费用和由此造成的损失由发包方负责。

四、已完工未验收的工程在交验前由承包方保管，发包方不得动，若动用即视同交验。

五、保修期内属施工原因造成的质量问题，发包方应及时用书面形式通知承包方并约定时间进行修理。

第七条工程款的支付与结算

一、按进度付款：_________________________________________ _________________________________________________________

二、交工验收后3日内除保修款外全部付清；留20%保修款，计人民币万元。（大写：_________）待保修期满后三日内一并付给承包方。

三、发包方拖欠工程款或尾款，应按中国人民银行的有关逾期付款办法或《中华人民共和国合同法》第286条等有关规定处理。

四、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方停工、窝工损失的，应有发包方承担责任。

五、造价按下列方式结算：

1、按原图施工时，单价不变。

2、如有更改时，依据变更签证，按实调整。

第八条违约责任

一、发包方责任：

1、未按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期可以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失；工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械的调迁、材料和附件积压等实际损失。

2、工程未验收，发包方提前使用或擅自动用则视为验收合格。由此放生的质量或其他问题，由发包方承担责任；在接到承包方请验通知

后三日内不进行验收的，按合同总价每日千分之五赔偿违约金。

3、不按合同规定拔付工程款，按合同总价每日千分之五赔偿承包方违约金。

二、承包方责任：

1、工程质量达不到设计和规范要求的，应负责无偿修理或返工。

2、承包方严格执行安全操作规程，如发生安全事故，则应根据事故原因，由责任方承担相关责任。

第九条纠纷解决

一、任何一方违反合同规定，或发生纠纷，应及时协商解决，若协议不成，按以下第（）项方式解决：

1、申请所在地仲裁机关仲裁。

2、向原告所在地人民法院起诉。

第十条附则

一、本合同一式_____份。发包方执______份，承包方执_______份。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章，按规定拔付预付款后即生效；工程竣工验收符合要求，结清全部工程款后失效。

三、本合同签订后，如有变更，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款，其同正式合同文本具有同等法律效力。

四、发包方负责向使用单位交代该项工程使用注意事项：

1、积雪厚度超过150MM时，应及时清除。

2、经常清除天沟内德杂物，防止下水堵塞。

3、注意观察原建筑连接部位及承重结构有无变化，如有异样及时通知承包方采取补救措施。

4、不得随便对建筑物垂直或横向加荷。

第十一条备注

备注：付款账号

公司全称：滦平华鑫钢结构工程有限公司

一般户账号：50-***

一般户开户行：中国建设银行承德市双塔山支行

开名：李华东卡号：4340 6102 0007 9561

开户行：中国农业银行承德双塔山支行

户名：李华东卡号：622848 212197 33461515

发包方：（签章）承包方：（签章）法人代表：（签章）法人代表：（签章）委托代理人：（签章）委托代理人：（签章）单位地址：_______________单位地址：____________ 电话：_______________电话：_______________ 传真：_______________传真：________________

年月日年月日