工程通知模板集合[全文5篇]

第一篇：工程通知模板集合

工程通知模板集合10篇

在日常生活和工作中，各种通知频频出现，通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。为了让您在写通知时更加简单方便，下面是小编为大家收集的工程通知10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程通知篇1

经检查发现财富广场4#楼工程存在如下质量隐患，按照有关质量技术规范和规程规定，请接到通知后，即日起停工。存在问题：

1、本楼第六层因8月5日浇筑梁、板、柱砼，浇筑完毕后24小时内商品混凝土还没有强度。

2、在3天回弹时强度还没有，甚至有的柱砼用手指都能扣掉；

3、就此项质量问题，应立即停工，待有资质质检单位或上级部门质量认证后方可下到工序施工。

河南九州建筑工程有限公司（签章）

经办人：日期：年月日

项目经理签字：日期：年月日

工程通知篇2

致__________：

现____________工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按合同规定的计价条款、本着实事求是的原则，于____年____月____日之前将结算资料报送至____________工程管理部____________。若结算延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。

报送的结算资料必须完整，包括图纸、签证、设计变更单等，具体应提供资料见附表。审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整，特殊无法预计的需甲乙双方协商同意后方可增补。

特此通知！

___________有限公司

____________工程管理部

（盖章）

年月日

工程通知篇3

有效期三年内，参加完规定不少于48学时的继续教育培训，各省安监局会安排这种培训，要留意各省安监局网站，这种培训是必须的，要保持注册有效性必须接受这种继续教育培训。

国家安全生产监督管理总局于20xx年6月1日开始受理取得注册安全工程师执业资格证书人员的注册申请。

凡通过全国注册安全工程师执业资格统一考试或经20xx年度考核认定合格，已取得注册安全工程师执业资格证书的人员，可将申请材料报送至部门、省级注册机构申请初始注册。

注册材料：

1、初始注册申请表（将申请表按照双面打印要求打印后加盖单位公章，公章必须是聘用单位法人公章或人事部门公章，其他公章一概无效）；

2、中华人民共和国注册安全工程师执业资格证书（复印件）；

3、与聘用单位签订的从事安全生产管理、安全工程技术工作的劳动合同或者聘用文件（复印件）、聘用证明（公章必须是聘用单位法人公章或人事部门公章，其他公章一概无效）；

4、6个月内免冠正面2寸彩色照片2张（照片背面用圆珠笔工整写上申请人姓名、序号，若在申请表中上传照片，提交的照片则应与申请表中照片一致）。

注册条件：

通过全国注册安全工程师执业资格统一考试或经认定合格，取得《中华人民共和国注册安全工程师执业资格证书》并需注册登记的人员，可向《注册安全工程师注册管理办法》中规定的省级或部门注册管理机构申请初始注册。

注册程序：

1、申请初始注册的人员应登录注册安全工程师注册管理系统填写信息并上报，下载初始注册申请表；

2、经聘用单位同意后，申请人将初始注册申请表和上述需提交的材料一并报省级或部门注册管理机构；

3、各省级或部门注册管理机构在收到初始注册申请人提交的申请材料后10个工作日内，对申请人提交的申请表原件及其他注册材料原件认真进行审核，提出初审意见；

4、各省级或部门注册管理机构在初审合格人员的初始注册申请表和汇总表上加盖本机构的公章后，连同申请人提交的其他注册材料上报至中国安全生产科学研究院注册安全工程师注册管理中心终审，终审合格后予以注册，由国家安全生产监督管理总局颁发《中华人民共和国注册安全工程师注册证》。

对不符合初始注册条件的人员，应当自决定之日起10个工作日内书面通知未通过初审的原因。申请人有异议的，可以自收到通知之日起10个工作日内向中国安全生产科学研究院注册安全工程师注册管理中心申请复议。

工程通知篇4

xxx公司：

你单位于xxxx年xx月xx日中标建设的xxxxxxxxxx工程目前还未完工，工程主要建设内容为xxxxxxxxxx。为确保我公司正常的生产经营，现要求你公司在确保工程质量的同时，于xxxx年xx月xx日全部完工，如你公司逾期完工或因质量返工造成我公司生产经营无法正常开展，每逾期一日我公司将对你公司以xxxx元/天的标准收取逾期完工违约金。

特此通知。

xxxxxxxxxx公司

xxxx年xx月xx日

工程通知篇5

一、考试报名

凡符合原人事部、原建设部《关于印发<造价工程师执业资格制度暂行规定>的通知》(人发〔1996〕77号)和《关于实施造价工程师执业资格考试有关问题的通知》(人发〔1998〕8号)文件规定报考条件的人员，均可报名参加全国造价工程师执业资格考试。

本次考试报名采用网上报名、现场审核和网上缴费的方式进行。报考人员完成网上缴费后，方可视为报名成功。

网上报名时间：20xx年7月25日9:00—8月14日24:00;现场审核时间：20xx年8月15日—8月17日(每天9:00—12:00,14:30—17:00);网上缴费截止时间：20xx年8月18日24:00。报名网址为中国人事考试网，或全国专业技术人员资格考试报名服务平台。以前年度在我区参加过此项考试的老考生，符合报考条件，且报考级别、专业不变的无需进行现场审核，可直接报名缴费。以前年度在外省(区、市)参加过该项考试、报考级别或专业变更以及首次报考的人员均须按要求办理现场审核。报考人员务必确认本人符合报考条件并正确选择报考级别、专业和考试科目，因报考条件不符或错误选报造成无法取得合格证书、历年或当年成绩无效等后果的，责任自负。报考人员原则上只能在现工作地或户籍所在地报名参加考试。

二、考试科目及成绩管理

造价工程师执业资格考试设建设工程造价管理(客观题)、建设工程计价(客观题)、建设工程技术与计量(客观题)和建设工程造价案例分析(主观题)4个科目。其中建设工程技术与计量科目分为“土木建筑工程”与“安装工程”2个子专业，报考人员可根据工作实际选报其一。

造价工程师执业资格考试成绩实行滚动管理。参加4个科目考试(级别为考全科)的人员必须在连续2个考试年度内通过应试科目，符合免试报考条件参加2个科目考试(级别为免二科)的人员必须在1个考试年度内通过应试科目，方可获得资格证书。

三、考试时间

20xx年10月21日

上午9:00—11:30 建设工程造价管理

下午14:00—17:00 建设工程计价

20xx年10月22日

上午9:00—11:30 建设工程技术与计量

(土木建筑工程、安装工程)

下午14:00—18:00 建设工程造价案例分析

四、应试人员须知

(一)应试人员应考时，应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。

考场上备有草稿纸，供应试人员使用，考试结束后收回。

(二)建设工程造价案例分析科目在专用答题卡上作答，其他3个科目在答题卡上作答。

应试人员在答题前要仔细阅读应试人员注意事项(试卷封二)和作答须知(专用答题卡首页);要使用规定的作答工具作答;要在专用答题卡划定的区域内作答。

(三)考试大纲使用住房和城乡建设部组织编写、人力资源和社会保障部审定的20xx年版《全国造价工程师执业资格考试大纲》。

考试用书使用全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会编写的全国造价工程师执业资格考试教材《建设工程造价管理》(20xx版)、《建设工程计价》(20xx版)、《建设工程技术与计量》(20xx版)和《建设工程造价案例分析》(20xx版)。

(四)考试结束后还将采用技术手段进行雷同试卷的检测和认定，对认定为雷同试卷的，按规定给予成绩无效处理，涉及违纪作弊的按相关条款追加处理。

五、考区设置

20xx年度全国造价工程师执业资格考试在区直及除呼和浩特市外全区其余11个盟市均设考区。

六、考试收费

根据《人力资源社会保障部办公厅关于下发执业药师资格考试等18项专业技术人员资格考试考务费收费标准的通知》(人社厅函〔20xx〕278号)和内蒙古自治区原发展计划委员会《关于核定各类专业技术资格、执业资格考试等收费标准的批复》(内计费字〔20xx〕887号)的规定，每人收取考试报名费20元。客观题科目每人每科收取考务费61元，主观题科目每人每科收取考务费69元。

工程通知篇6

根据人力资源和社会保障部人事考试中心《关于做好20xx年度造价工程师执业资格考试考务工作的通知》(人考中心函 ﹝20xx﹞34号)的要求，为做好我区20xx年度造价工程师执业资格考试考务工作，现将有关事宜通知如下：

一、报名工作

20xx年造价工程师执业资格考试的管理工作由自治区人力资源和社会保障厅与自治区住房和城乡建设厅共同负责组织实施。自治区人事考试中心负责考试的考务组织工作，自治区住房和城乡建设厅负责资格审查等工作。

二、报名条件及科目设置

(一)报考条件

凡中华人民共和国公民，遵纪守法，具备以下条件之一的，均可申请参加全国造价工程师执业资格考试：

1.工程造价专业大专毕业，从事工程造价业务工作满5年;工程或工程经济类大专毕业，从事工程造价业务工作满6年。

2.工程造价专业本科毕业，从事工程造价业务工作满4年;工程或工程经济类本科毕业，从事工程造价业务工作满5年。

3.获上述专业第二学士学位或研究生班毕业和获硕士学位后，从事工程造价业务工作满3年。

4.获上述专业博士学位后，从事工程造价业务工作满2年。

(二)免试条件

在《造价工程师执业资格制度暂行规定》(人发﹝1996﹞77号)下发之日前(即1996年8月26日前)，已受聘担任高级专业技术职务，并具备下列条件之一者，可免试工程造价管理相关知识、建设工程技术与计量两个科目，只参加工程造价的确定与控制、工程造价案例分析两个科目的考试。

1.1970年(含1970年，下同)以前工程或经济类本科毕业、从事工程造价业务满15年;

2.1970年以前工程或工程经济类大专毕业，从事工程造价业务满20年。

3.1970年以前工程或工程经济类中专毕业，从事工程造价业务满25年。

具体事宜请参照自治区住房和城乡建设厅相关政策要求，见新疆建设网/政务公开/人事专栏(网址：www.feisuxs)。咨询电话：0991-2823164。

(三)报考科目设置

造价工程师执业资格考试设建设工程造价管理(客观题)、建设工程计价(客观题)、建设工程技术与计量(客观题)和建设工程造价案例分析(主观题)4个科目。其中建设工程技术与计量科目分为“土木建筑工程”与“安装工程”2个子专业，考生可根据工作实际选报其一。造价工程师执业资格考试成绩实行滚动管理。参加4个科目考试(级别为考全科)的人员必须在连续2个考试年度内通过应试科目，符合免试报考条件参加2个科目考试(级别为免二科)的'人员须在1个考试年度内通过应试科目，方可获得资格证书。

三、报名时间及报名流程

(一)报名时间

20xx年度造价工程师执业资格考试统一在全国专业技术人员资格考试报名服务平台(以下简称报名平台)报名，报名时间20xx年8月1日10：00— 8月20日19：00开始报名和缴费，8月20日下午19：00时报名截止，23：00 时缴费截止(以上时间均为北京时间)。考生须在规定时间内网上报名缴费，逾期不予补报。

(二)报名流程

1.用户注册。考生登录全国专业技术人员资格考试报名服务平台，认真阅读《注册须知》，按网络提示如实、正确填写注册信息(证件类别必须选择身份证)。只有在此平台注册过的考生，都使用原用户名和密码登录报名，系统不允许重复注册。如考生忘记注册用户名和密码，可通过此页面“用户名或密码找回”功能找回用户名，重新设置密码。考生在报名过程中如遇技术问题，可拨打技术支持电话咨询：0531-66680723;

2.上传照片。只有在此平台注册并上传过照片的考生无需再上传。初次报考者上传照片前，应下载照片审核处理工具。考生预先使用该软件进行照片审核处理，只有通过审核并保存的报名照片才能被全国报名平台识别。照片将打印在资格证书中，建议考生上传清晰的证件照;

3.填写报名信息。报考者进入网上报名，选择《20xx年造价工程师执业资格考试》(以下简称《报名表》)，如实、正确填写各项内容。报考者如隐瞒有关情况或者提供虚假材料所造成的一切后果由报考者本人承担;

4.确认报名表信息。考生确认报名信息准确无误后，可下载打印报名表，报名表无需上交，自留即可;

5.上缴考试费。缴费采取网上支付，在报名平台按网络提示进行网上支付，不设置现场收费。缴费过程中如遇问题可咨询易宝支付24小时支付热线：4001-500-800;

6.开具发票。(1)地州考生如需发票，缴费成功后30个工作日内携带报名表到所在地州人社局考试中心登记(节假日休息)。(2)乌市需要开具发票的考生，缴费成功后30个工作日内(节假日休息)携带报名表到自治区人事考试中心核对缴费记录，再到财务室开具发票;

7.根据自治区建设执业注册师管理委员会《关于取消自治区建设执业注册师考试资格审查的通知》(新建注﹝20xx﹞01号)，符合报考条件的人员不需再进行资格审查;

8.根据人力资源和社会保障部人考中心函﹝20xx﹞34号文件要求报考人员属地化管理。报考人员只能在现工作地或户籍所在地报名参加考试。

四、考试时间(均为北京时间)

20xx年10月21日-22日

10月21日

09:00-11:30 建设工程造价管理

14:00-17:00 建设工程计价

10月22日

09:00-11:30 建设工程技术与计量(土建、安装)

14:00-18:00 建设工程造价案例分析

五、打印准考证

考生于考前一周(10月16日至22日)自行登录中国人事考试网打印准考证，具体事宜以准考证为准。

六、注意事项

(一)应试人员应考时，应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。

(二)应试人员注意如下事项：

1.答题前要仔细阅读应试人员注意事项(试卷封二)和作答须知(专用答题卡首页);2.使用规定的作答工具作答;3.在答题卡划定的区域内作答。

(三)考试大纲使用住房和城乡建设部组织编写、人力资源和社会保障部审定的20xx年版《全国造价工程师执业资格考试大纲》。

考试用书使用全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会编写的全国造价工程师执业资格考试教材《建设工程造价管理》(20xx版)、《建设工程技术与计量》(20xx版)、《建设工程计价》(20xx版)和《建设工程造价案例分析》(20xx版)。

七、考场设置

根据国家关于执(职)业资格类考试考点设置的有关规定，本次考试全区在乌鲁木齐市、喀什市、克拉玛依市设立考点。

八、收费标准

按照自治区物价局新价非字﹝20xx﹞25号文件规定, 造价工程师执业资格考试报名费每人15元，考试费每科40元。

九、成绩查询

考试三个月后，考生可登录中国人事考试网查询成绩，不发放成绩单。

工程通知篇7

安徽xx有限责任公司：

你单位承建xx东部生态新城PPP项目建设任务，现已提供所有施工工作面，但市政路网强电入地配套工程、未名湖朱畈停车场对面湖区、xx湖C区园路三个单项工程迟迟未能动工。为确保项目建设工期计划按时完成，现责令你公司务必于20xx年11月20日之前开工建设以上三项工程，逾期未开工，我局将依据PPP项目合同有关内容进行处理，否则视为放弃，由业主介入选取第三方进行建设施工，产生的建设费用由你公司承担。

xx市xx区重点工程管理局

11月16日

工程通知篇8

致：****工程建设有限公司

事由：关于**工程加紧工程开工的问题

内容：

*****工程，建设单位（*房地产开发有限公司）已完成工程报建工作，工程监督受监通知书（编号：****）已于20xx年*月*日下发，按照本工程建设施工合同，本工程开工令已于20xx年*月*日下发到你单位，应于20xx年*月*日进行开工，但截止20xx年*月*日，你单位还未开始按合同要求和相关规定，进场进行施工作业，责令你单位应于本通知单下发日起三日内进行工程开工，工程工期已开工令上标明开工时间开始计算。

抄送：***房地产开发有限公司

工程通知篇9

根据国家人力资源和社会保障部人事考试中心《关于做好20xx年度造价工程师执业资格考试考务工作的通知》(人考中心函〔20xx〕34号)精神，为做好兵团20xx年度造价工程师执业资格考试工作，现将有关事项通知如下：

一、报考条件

凡符合原人事部、建设部《关于印发〈造价工程师执业资格制度暂行规定〉的通知》(人发〔1996〕77号)和《关于实施造价工程师执业资格考试有关问题的通知》(人发〔1998〕8号)文件规定报考条件的人员，均可报名参加造价工程师执业资格考试：

1.工程造价专业大专毕业后，从事工程造价业务工作满5年;工程或工程经济类大专毕业后，从事工程造价业务工作满6年。

2.工程造价专业本科毕业后，从事工程造价业务工作满4年;工程或工程经济类本科毕业后，从事工程造价业务工作满5年。

3.获上述专业第二学士学位或研究生班毕业和获硕士学位后，从事工程造价业务工作满3年。

4.获上述专业博士学位后，从事工程造价业务工作满2年。

5.根据工程造价专业技术队伍的实际情况，对工程造价及相近专业中专毕业后，从事工程造价业务满15年，并受聘担任中级专业技术职务的专业技术人员，在20xx年(含20xx年)以前，可报名参加造价工程师执业资格全部科目的考试。

在《人事部、建设部关于印发〈造价工程师执业资格制度暂行规定〉的通知》(人发〔1996〕77号)下发之日前(即1996年8月26日前)已受聘担任高级专业技术职务并具备下列条件之一者，可免试《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》两个科目：

1.1970年(含)以前工程或工程经济类本科毕业，从事工程造价业务工作满15年。

2.1970年(含)以前工程或工程经济类大专毕业，从事工程造价业务工作满20年。

3.1970年(含)以前工程或工程经济类中专毕业，从事工程造价业务工作满25年。

二、考试时间(北京时间)和考试科目

10月21日

上午：09:00-11:30 建设工程造价管理

下午：14:00-17:00 建设工程计价

10月22日

上午：09:00-11:30 建设工程技术与计量

(土木建筑工程、安装工程)

下午：14:00-18:00 建设工程造价案例分析

三、考试方式及注意事项

(一)造价工程师执业资格考试设建设工程造价管理(客观题)、建设工程计价(客观题)、建设工程技术与计量(客观题)和建设工程造价案例分析(主观题)4个科目。

其中建设工程技术与计量科目分为“土木建筑工程”与“安装工程”2个子专业，考生可根据工作实际选报其一。造价工程师执业资格考试成绩实行滚动管理。参加4个科目考试(级别为考全科)的人员必须在连续2个考试年度内通过应试科目，符合免试报考条件参加2个科目考试(级别为免二科)的人员须在1个考试年度内通过应试科目，方可获得资格证书。

(二)应试人员应考时，应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。

(三)建设工程造价案例分析科目，在专用答题卡上作答，采用网络阅卷，全国统一组织实施。

应试人员需注意如下事项：

1.答题前要仔细阅读应试人员注意事项(试卷封二)和作答须知(专用答题卡首页);

2.使用规定的作答工具作答;

3.在专用答题卡划定的区域内作答。

(四)考试结束后采用技术手段甄别雷同试卷的考试答卷，将给予考试成绩无效的处理。

四、报名相关事宜

(一)报名办法

1.20xx年度造价工程师执业资格考试全部实行网上报名和网上缴费、现场资格审查的方式。报考者须在规定时间内登录兵团考试信息网,认真阅读有关文件，了解有关政策规定和注意事项等内容，然后根据本人的实际情况进行报名。

2.报名应通过链接登录或直接访问中国人事考试网进行网络注册，并按照网络提示填写报考信息、上传照片，完成报名。

(二)资格审核

考生报名资格审查按属地划分进行。凡不属兵团单位的人员报名参加考试，各师人事考试管理机构不予审查确认。报考人员在网上所填报的基本信息经确认无误且相片上传成功后，再于规定时间内上网自行打印本人所填报的《造价工程师执业考试报名表》(以下简称《报名表》),经所在单位审定、签字和加盖公章后，持学历或学位证书(免试部分科目者还需提供免试相关证明)原件、身份证原件到当地报名点进行资格审查。

对提供虚假证明或以其他不正当手段获取考试资格的人员和不严格按照报名条件或以不正当手段协助他人取得考试资格的人员，按照《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第31号)进行严肃处理。

(三)缴费办法

通过资格审核及确认后，可直接在网上进行缴费操作。按提示通过支付平台缴费完成后，点击“缴费”查看缴费状态，只有“缴费状态”中显示“缴费完成”字样才证明报名成功，否则将无法参加考试。

(四)报名、审核及缴费时间

网上报名时间：20xx年7月26日-8月21日

现场审核与网上缴费时间：20xx年7月27日-8月22日

(上午：10:30-13:30;下午：15:30-17:30 节假日休息)

五、考试用书

考试大纲使用住房和城乡建设部组织编写、人力资源和社会保障部审定的20xx年版《全国造价工程师执业资格考试大纲》。考试用书使用全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会编写的全国造价工程师执业资格考试教材《建设工程造价管理》(20xx版)、《建设工程计价》(20xx版)、《建设工程技术与计量》(20xx版)和《建设工程造价案例分析》(20xx版)。

六、考点设置

根据国家有关规定，造价工程师执业资格考试考点统一设在乌鲁木齐市，具体考试地点以准考证为准。

七、准考证打印

应试人员可在20xx年10月13日至10月19日期间登陆兵团考试信息网自行下载打印准考证。

八、成绩查询

20xx年12月底公布考试成绩，应试人员可登陆兵团考试信息网查询。

九、考试收费

根据自治区物价局《关于调整人事考试收费标准的通知》(新价非字〔20xx〕25 号)文件规定，报名费每人15元，考试费每门40元。

工程通知篇10

工程名称：xxxx变电站至xxxx110KV变电站输电线路工程编号：TJ-WX-TZ-001

致：xxxxx电力建设总公司

事由：关于你单位在冬季施工过程中的相关要求

要求：

目前，你部施工的xxxx变电站至xxxx110KV变电站输电线路工程1标段铁塔基础工程，根据近期天气预报，近日将有连续大幅度降温天气，为了保证混凝土施工质量，特作如下要求：

1、所有原材料必须采取保温措施，确保原材料处于正温状态；

2、对于钢筋已安装未浇筑的砼分项，在混凝土未浇筑前，必须对钢筋采取保护措施，防止生锈；

3、对于已开挖的铁塔基础要求在混凝土浇筑前搭设暖棚并采取加温措施，防止基坑受冻；

4、混凝土必须严格按照《冬季施工措施》进行施工，对浇筑施工机具也必须采取保温措施；

5、混凝土浇筑现场必须悬挂温度计，并做好浇筑测温记录；

6、为了迎接雨雪天气的到来，在基坑四周必须设置平面排水沟；

7、冬季个人防护用品必须发放到位；

8、在脚手架搭设前，应先考虑雨雪造成的影响，防止由于雨雪造成的安全事故；

9、原则上在混凝土达不到冬季施工措施要求时所有砼暂停施工，待气温回升后再根据天气及现场保温情况确定是否允许浇筑砼。

10、不管是否采取冬季施工措施，从即日起浇筑的混凝土基础在明年回弹后再予以验收。

项目监理机构：

总／专业监理工程师：

日期：xxxx 年xx月xx日

备注：本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。承包人收到监理通知单后，必须及时按通知内容和要求整改，并将处理结果或处理措施填写《监理工程师通知回复单》报送监理办查验。

第二篇：工程通知

工程通知范文汇编九篇

在现在社会，越来越多人会去使用通知，通知的功能多，种类多，写法彼此有较大的区别。如何写一份恰当的通知呢？以下是小编整理的工程通知9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程通知篇1

各位考生：

20xx年四川乐山监理工程师考试合格证书已办理完毕，各区县考生按属地管理，原则上到所在区县人社局领取。市直考生到乐山市人事考试中心领取(集中发证时间：每周二、周三，地址：市中区团山街555号，电话：0833-2431510)。监理工程师证书合格人员名单，点击查看

乐山市人事考试中心

20xx年11月17日【相关阅读】监理工程师教材复习的三个步骤

一、合理安排时间，紧扣大纲，吃透教材

从历年考试可以看出教材以大纲为线，将教材的一个个知识点串起来。由于按规定要求只有工程师以上职称之后从事监理工作三年才有考试资格，大部分同志已是单位骨干，工作担子重，看书时间少，而象监理概论性知识必须进行重复记忆。因此，提议参加考试的考生首先针对自身的情况进行合理安排，尽量保证有充裕的时间进行学习。其次，紧扣大纲，对大纲中要求掌握的知识点，在教材中必须理解、吃透，对大纲中要求了解的内容对照教材中的相关知识点了解其主要内容即可。但是对于教材中新增别的章节内容要多加关注，因为此内容在以往的考题中没有，极易出题，所以我们要多加关注，要费点心思。尽量提高得分率。

二、举一反三，熟练掌握计算题

从历年考题中可以看出，无论是三控还是案例分析都有不少计算题，特别是三控占整个考分的比例愈来愈大，这也是想考察解决实际问题的能力。与大纲的要求及考试的意图相吻合。因此，要想有把握地通过考试，在平时学习时就要注重计算题。在进行教材学习时，碰见计算题，要先搞清楚题目包含的知识点的内容，弄明白解题的方式及思路，在理解的基础上，对此类计算题进行归纳总结。这样理解了题目的内涵，以不变应万变，题型稍有变化也不会束手无策。案例分析是整个考试科目的重头戏，一定要根据大纲及教材相应知识点的要求，认真搞清楚案例题目中所涵盖的知识点，以及之间的相互关系，在平时复习时，养成用简洁的语言表达出题目所需要的知识点内容，计算过程清晰而准确，丢开课本仍能自主准确地做计算题的良好习惯，其真做到举一反三，达到事半功倍的效果。

三、加强理论性内容的重复记忆，切忌眼高手低，似懂非懂

理论性的概念一般比较抽象，所以在理解的基础上一定要重复记忆，在浏览了教材之后，再加以重点地进行重复记忆，以便及时巩固所学内容，切忌自以为已经复习，已经了解了大概内容就不再看书，到考试时反而丢分。

建议有时间考生参加辅导班学习，一般辅导老师有多年经验，会有一整套详细的复习提纲，你按照他的思路再结合书本会比较快的掌握各个知识点。

工程通知篇2

致第合同段承包人项目经理部：

业主已于年月日发出中标通知书，并已签订了施工承包合同。现根据合同通用条款（41。1）条和投标书附录的规定，正式向您部发出开工通知书，希望接到本通知书的28天内正式开工。

驻地（总）监理工程师（签名）（公章）

工程通知篇3

因中山港大桥扩建工程施工需要，中山市交通项目建设有限公司定于20xx年4月8日至20xx年8月31日期间，对中山港大桥东边引桥实施全封闭施工，禁止车辆、行人通行。另外20xx年4月8日至5月8日，同时封闭中山港大桥与东边引桥交接处部分车道施工，请途经车辆按现场交通标志减速慢行或绕道行驶。

请广大驾驶员相互知照，提前选择行车路线。不便之处，敬请谅解。

中山市交通项目建设有限公司

中山市公安局交通警察支队

20xx年4月1日

工程通知篇4

国道214线临沧（博尚）至双江（小黑江桥）二级公路工程

建设单位：临沧公路开发有限公司临双二级公路建设指挥部监理单位：云南元土工程监理有限公司临双二级公路总监办施工单位：金光道建设工程集团有限公司（

整改通知书

TJ01）

中国第十四冶金建设公司（TJ02）云南路建宏程路桥工程有限公司（TJ03）中国航空港建设总公司（TJ04）广东省佛山公路工程有限公司（TJ05）

整改通知单

项目名称：国道214线临沧（博尚）至双江（小黑江桥）二级公路编号：TJ01-05

TJ01合同段具体整改内容:

工程通知篇5

项目部：

经检查，你部在项目施工过程中存在如下安全隐患问题，请在收到本通知后认真及时地加以整改：

一、未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

二、项目经理、安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。

三、项项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。

四、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案，或者施工组织设计未经审批。

五、施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。

六、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

七、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。

八、施工现场未按照公司的CI资料要求布设。

九、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求，如采用竹棚、石棉瓦、油毡搭设。□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线采取专项防护措施。

十、在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不符合规范要求。

十一、未遵守有关环境保护法律、法规的规定，致使施工现场的粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。

十二、食堂卫生、饮水卫生差；无急救措施和急救器材。

十三、施工现场采用材质不符合要求的脚手架。

十四、落地式脚手架立杆基础不平、不实；缺少底座、垫木；无扫地杆、排水措施。

十五、脚手架架体与建筑结构拉结数量不足；拉结不坚固、不规范。

对以上的隐患问题，请在接通知后的x日内整改完毕并报复查。

签收人：

签收时间：

注：本表一式三份，项目部留存一份，公司留存两份。

工程通知篇6

考试名称：20xx年一级注册消防工程师资格考试

资格条件：全科考试合格(厦门考区)

领取内容：合格证书及登记表(登记表需存入个人档案，遗失不补)

领证要求：

1、本人：考生身份证原件和准考证(注：无准考证请提供在我中心网站成绩查询栏查询的报名序号)

2、代领人：代领人身份证原件、考生身份证原件及准考证(报名序号)

领取日期：20xx年7月10日、11日，逾期请至本中心教材部领取。

领证时间：正常上班时间内(8：00-11：30; 15：00-17：00)

领取地址：湖滨东路319号(人才市场大院内)C座3楼(附近公交车站：人才中心站、岳阳小区站)

福建省人事考试中心：0591-87670230

注：请考生于本通知发布之日起一年内到本中心办理。

现场领证“签名”示例：

厦门市人事考试测评中心

20xx年7月10日

工程通知篇7

致XX电梯有限公司：

现电梯采购已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《电梯采购合同》（编号：）规定的计价条款、本着实事求是的原则，于20xx年月项目管理部。若结算延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。

请贵公司准时提交结算书，如逾期不提交结算，推迟一天则按100元/天进行罚款。报送的结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整，特殊无法预计的需甲乙双方协商同意后方可增补。

为方便双方核对，减少核对时间，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。如果贵公司报送的结算造价超出最终审定价5%，将额外扣取超出部分造价的10%结算审核费，在工程竣工结算造价协议清单中扣除；如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格若对此函有任何疑问，请与XX项目管理咨询有限公司黄旭明联系，电话邮箱地址抄送：，如2个工作日内（时间以邮件为准）无回复则视同意按文件内容执行。

特此通知！

广州市XX房地产有限公司

20xx年11月4日

工程通知篇8

×xx工程有限公司：

你单位承建的我方xx钢结构厂房工程，经我方人员检查发现：你公司对基础部分的施工未按我方认定的施工图纸要求进行施工，主要是水泥的标号使用过低，并且水泥、砂石的配比未按施工要求操作，人为地更改配比，导致浇灌成型的水泥基础达不到质量标准要求，将会对后续建设的钢结构带来严重的安全隐患，难以保证工程质量。为此，我方强烈要求你方：立即按照施工图纸的要求，对已浇灌成型的基础进行全面检查，对于达不到质量要求的成品要拆除重建，由此发生的损失全部由你方负责。请你公司抓紧时间完成整改，并将整改情况告知我方。

联系电话：xxxxxx

xxx厂房施工督察组

日期：

工程通知篇9

一、各级用户和系统管理员有关事项

（一）业主用户

1.登录系统查看项目是否移植错误。业主用户应及时登录查看、核对是否还存在误将一些交通、水务、土地整理、地质灾害项目错误移植至房屋建筑和市政建设项目中的情况。如有，请将要移植的项目的项目名称、所属标段、用户登录名、报送人姓名及联系方式，以电子邮件的形式发送到邮箱。

2.修改、完善项目内容。业主用户经查看项目移植准确无误后，务必于3月23日前对需修改、完善的项目按照新上线系统的项目内容进行修改和完善。

3.明确需修改、完善项目的范围。业主用户务必清理须填报项目。须填报项目的范围：一是年1月1日以来已立项且达到比选限额的国家投资工程建设项目；二是所有的灾后重建项目和扩大内需项目。补录时按新上线项目流程阶段正确选择项目当前所属阶段，再按系统提醒逐段补录。各业主用户务必于年3月23日前补录完毕。

系统关于“项目补录和完善”功能将于年4月1日正式关闭，如届时还有旧项目未完成录入，将需要通过重新走现场审批流程的`方式来完成项目的录入工作。

业主用户在开展上述事项前，可先与开发人员咨询。项目补录和完善的操作流程见附件。

（二）审批用户

1.把好新上线项目审批关。升级调整后的系统，共设置了项目核准（备案）、招标文件备案、施工许可证（开工令）审批、资金拨付审核、工程变更审批、竣工验收备案六个审批用户，审批用户须按照新系统操作手册，从年3月1日起，对新（改、扩）建、在建交通项目、水务项目、地质灾害项目、土地整理项目严格实施流程控制，认真履行审批（审核）职责，确保业主在新系统中填报的项目基本信息及时准确。

2.强化已上线项目的审批。对年12月6日已上线的房屋建筑和市政建设项目，若审批用户此前未实施流程审批控制的，应督促业主完善项目基本信息，并及时审核业主填报信息是否正确。从年3月1日起，对新建、在建房屋和市政基础设施建设项目认真履行自己的审批职责，实施流程审批控制。

（三）监管用户

升级调整后的系统，共设置了招投标监管、工程施工监管、资金监管、审计监管、监督检查和行政效能监察用户，从3月1日起，对新（改、扩）建、在建的房屋和市政基础设施建设项目、交通项目、水务项目、地质灾害项目、土地整理项目按照系统提醒及时监管。

（四）市、县两级系统管理员

1.因系统调整后，增加了资金拨付审核和工程变更审批两个控制节点，新增了两个审批用户，管理员应根据调整后的系统，及时制作这两个审批用户密匙。

2.按照本通知要求，及时组织本辖区内业主用户、审批用户、监管用户对新上线系统项目的操作进行培训，督促各类用户认真履职，及时反馈系统运行过程中存在的问题，解决处理本辖区内使用该系统过程中出现的问题；

3.按照本通知要求，开展对本辖区各类用户履职情况及系统运行情况专项检查，形成书面检查报告（检查报告中要明确本辖区已纳入系统的项目数、应纳入未纳入系统项目数、尚未修改完善项目数；各业主用户、审批用户、监管用户确定专人开展此项工作的情况；对存在问题的整改措施及建议等），对本辖区开展专项检查的情况予以通报，并将专项检查报告及通报情况于3月30日前报市纪委、监察局招监室。

二、工作要求

（一）健全运行机制。系统管理和运行工作是今年招监工作的重要内容，各类用户的履职情况要纳入党风廉政建设责任制考核和绩效考核，市、县两级招监办将不定期对系统运行情况进行检查，并严肃对不履职或不认真履职的用户进行问责。各地各部门要高度重视此项工作，建立健全内部门运行机制，确保系统正常运行。

（二）确保联系畅通。目前，有的密匙联系人及联系方式与报备人员及联系方式不一致，影响各级管理员与各用户的联系，为此，各类用户须在年3月10日前完成对操作人员真实姓名、单位、联系方式（限手机）的修改。人员和联系方式确定后，各单位不得擅自更换，若因工作确需更换人员及联系方式的，请及时与当地招监办联系进行备案。

第三篇：工程通知

精选工程通知四篇

在充满活力，日益开放的今天，需要使用通知的场合越来越多，通知是运用广泛的知照性公文。怎么写通知才能避免踩雷呢？下面是小编收集整理的工程通知4篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程通知篇1

一、各级用户和系统管理员有关事项

（一）业主用户

2.修改、完善项目内容。业主用户经查看项目移植准确无误后，务必于3月23日前对需修改、完善的项目按照新上线系统的项目内容进行修改和完善。

系统关于“项目补录和完善”功能将于年4月1日正式关闭，如届时还有旧项目未完成录入，将需要通过重新走现场审批流程的方式来完成项目的录入工作。

业主用户在开展上述事项前，可先与开发人员咨询。项目补录和完善的操作流程见附件。

（二）审批用户

（三）监管用户

（四）市、县两级系统管理员

二、工作要求

（一）健全运行机制。

系统管理和运行工作是今年招监工作的重要内容，各类用户的履职情况要纳入党风廉政建设责任制考核和绩效考核，市、县两级招监办将不定期对系统运行情况进行检查，并严肃对不履职或不认真履职的用户进行问责。各地各部门要高度重视此项工作，建立健全内部门运行机制，确保系统正常运行。

（二）确保联系畅通。

目前，有的密匙联系人及联系方式与报备人员及联系方式不一致，影响各级管理员与各用户的联系，为此，各类用户须在年3月10日前完成对操作人员真实姓名、单位、联系方式（限手机）的修改。人员和联系方式确定后，各单位不得擅自更换，若因工作确需更换人员及联系方式的，请及时与当地招监办联系进行备案。

工程通知篇2

____________：

你单位工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题： ___________________________________________________________

□ 1.整改;

□ 2.局部停止施工，进行整改;

□ 3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕，并将整改结果书面报我站复查。

建设单位项目负责人：

监理单位项目负责人：

施工单位项目负责人：

第四篇：工程通知

工程通知篇1

致：****工程建设有限公司

事由：关于**工程加紧工程开工的问题

内容：

抄送：***房地产开发有限公司

工程通知篇2

学校公寓四期住户：

为进一步加强学校公寓四期工程分户装修管理，使装修工作安全、文明、有序进行，经学校校长办公会议等有关会议研究，现就四期装修工作补充通知如下，请遵照执行。

1、住户不得违反学校有关要求进行装修，否则，责令恢复住房原貌。

2、每天装修施工时间为：上午7:30-12：30，下午14:00-19:30。超过此规定时间施工的，住户可向小区内保安或保卫处或后勤保障处楼宇中心投诉（保卫处电话：8**7，楼宇中心电话：812**57）。

3、重要或大宗物资在户主带领下或有户主出具的书面放行条证明才能运出小区。

4、装修期间，楼梯、架空层及小区道路等公共区域的清洁卫生由学校统一负责。各装修公司必须将装修垃圾装袋后清理至各栋架空层指定位置堆放，由学校定期清理外运。

5、装修公司的装修材料必须及时运至户内，小区道路、楼内门厅、架空层、楼梯及绿化地等公共区域不得长时间堆放装修材料，否则被视为建筑垃圾由学校将组织人员清理，所发生损失由住户或装修公司承担。

6、为确保安全，严禁高空抛弃装修垃圾、包装纸皮等任何物件。

7、严禁载重10吨以上的`车辆进入小区。

8、楼房内外禁止安置广告牌、条幅等，一经发现即责令自行清除。

9、装修工人若需上厕所的，可到小区南门和新西门门卫内的卫生间或小区南门外的工棚（未拆除前）的卫生间。

温馨提示：

为保证装修工程质量，避免现现装修队伍与主楼承包商互相推诿扯皮，请住户配合做好以下几点：

1、试水

（1）卫生间试水：装修队进场前第一次回填坑蓄满水，蓄水时间24小时以上。第二次饰面或找平层上蓄水高度在20-30mm，蓄水时间至少24小时以上（建议蓄水试验在48-72小时为宜；同时建议卫生间务必做二次防水，将地面水导向排水管内）。

（2）厨房及阳台排水立管管周边试水：用砂浆把有管的地方围小蓄水池，然后将水注入围好的蓄水池中，观察2天以上，若楼板存在渗漏水现象，可及时通知建筑承包商进行维修处理，处理好之后再进行下一步装修工作。

（3）为防止装修队在施工过程中破坏原有的排水管、防水层，请在卫生间水电线管安装完毕之后、沉箱回填之前再蓄水、试水，若不渗漏水，则可回填、贴地板。

（4）请在水、电装修过程中对水电管线走向及安装情况进行照相、录像，长期留底，以备出现问题时维修参考之用。

2、漏水：有个别分教职工反映自己家的窗台、墙壁以及厨房的排水管接口处（厨房位置需要住户在装修时自己做防水）有渗水现象，故请大家在下过中、大雨之后去毛胚房观察外墙内侧、卫生间、窗台、排水管周围是否有渗水现象。

3、请住户检查窗户玻璃是否有裂纹、窗扣及卫生间排水管三通接口等是否有损坏现象。

4、建议住户尽量不在外墙内侧、靠卫生间处做木结构及衣柜等，如必需在此等部位做木结构，则需做好墙壁基础的防潮防腐处理。

5、建议住户尽量不在外墙内侧安装插座等，如必需安装，尽可能在满足设备安装功能的前提下，洞、槽深度尽可能浅；且装修工人在凿外墙坑、槽、洞时动作尽可能轻柔，以免破坏外墙的原有结构及防水层，从而引发外墙渗漏水。

6、请住户翻阅各类装修书籍或浏览各类装修网站。

如因承包商原因出现的主体工程质量问题（如漏水），请各住户按照以下格式直接联系承包商维修（编辑短信且打电话告知）：“XX栋XX房，XX事需维修，联系电话XXXXXX。”

若承包商拒不受理维修事宜，请致电后勤保障处维修科：1、林工：15**1，短号：61**1；2、朱工：1***75，短号：61**5）。

承包商维修人员联系方式：

栋数联系人联系电话

后勤保障处

20xx年10月24日

工程通知篇3

片区房屋风貌改造及亮化工程施工队：

事由：由你施工队施工的片区房屋风貌改造及亮化工程，经我项目部对施工现场的巡查结果，发现你施工队存在以下问题：

一、局部外墙未达到相关技术要求(污染、开裂、脱离)、进行抹灰及上腻子乳胶漆等工序施工。

二、局部瓦屋面未完成施工。

三、局部女儿墙脊瓦未施工(工序未完善)。

四、局部瓦屋面风檐板未达到相关技术要求。

五、瓦屋面瓦漆(颜色)未达到相关技术要求。

六、屋脊(颜色)未达到相关技术要求。

七、局部外墙线条未施工、达到相关技术要求。为了达成我们大家的一个共同目标，针对以上情况，你施工队必须引起高度重视，且立即进行整改自检后在日内上报项目部质安部进行验收。如你施工队在接到本通知之日起未进行整改，我项目部将对你施工队采取重罚：1、每间房屋罚款￥1000.00，大写：壹千元整;2、我项目部将派其它施工队直接进行以上收尾工程的整改工作，并最终从你施工队的工程款中(按我项目部支付你施工队遗留收尾工程施工工程款的总金额)双倍扣除。

特此通知

装饰设计工程有限公司项目工程、质安部

20xx年3月1日

工程通知篇4

×xx工程有限公司：

联系电话：xxxxxx

xxx厂房施工督察组

日期：

工程通知篇5

工程名称：xxxx变电站至xxxx110KV变电站输电线路工程编号：TJ-WX - TZ-001

致：xxxxx电力建设总公司

事由：关于你单位在冬季施工过程中的相关要求

要求：

1、所有原材料必须采取保温措施，确保原材料处于正温状态；

2、对于钢筋已安装未浇筑的砼分项，在混凝土未浇筑前，必须对钢筋采取保护措施，防止生锈；

3、对于已开挖的铁塔基础要求在混凝土浇筑前搭设暖棚并采取加温措施，防止基坑受冻；

4、混凝土必须严格按照《冬季施工措施》进行施工，对浇筑施工机具也必须采取保温措施；

5、混凝土浇筑现场必须悬挂温度计，并做好浇筑测温记录；

6、为了迎接雨雪天气的到来，在基坑四周必须设置平面排水沟；

7、冬季个人防护用品必须发放到位；

8、在脚手架搭设前，应先考虑雨雪造成的影响，防止由于雨雪造成的安全事故；

9、原则上在混凝土达不到冬季施工措施要求时所有砼暂停施工，待气温回升后再根据天气及现场保温情况确定是否允许浇筑砼。

10、不管是否采取冬季施工措施，从即日起浇筑的混凝土基础在明年回弹后再予以验收。

项目监理机构：

总／专业监理工程师：

日期：xxxx 年xx月xx日

第五篇：有关工程协议书模板集合

有关工程协议书模板集合八篇

在现在社会，很多情况下我们需要用到协议书，签订协议书能够较为有效的约束违约行为。到底应如何拟定协议书呢？下面是小编精心整理的工程协议书8篇，欢迎大家分享。

工程协议书篇1

合伙人：（以下简称甲方）身份证号码住址合伙人：（以下简称乙方）身份证号码住址合伙人：（以下简称丙方）身份证号码住址甲、乙、丙、三方经平等协商，就合伙承包工程门窗，达成如下协议。

一、甲、乙、丙三方选定做为代表签定年月日承包合同，此合同为甲乙丙三方共同合伙工程承包合同。原件为代签人保管，另复印两份交至合伙人。

二、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。

三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资方式比例及银行账户：

甲、乙、丙三方现金出资，拟定总工程出资为万元，甲方出资万元，占出资总额的%，乙方出资万元，占出资总额的%，丙方出资万元，占出资总额的%。

现根据工程情况，出资按两次完成，一为前期工程保证金交纳，二为材料购买及后续的各项开支。

前期工程保证金万元由三方共同出资，其中甲方出资万元，乙方出资万元，丙方出资万元，该保证金退还后继续做为三方出资入账；

甲、乙、丙三方开设联名银行卡，此卡做为三方的资金存、取及工程款的唯一账号，工程款及退还后的保证金统一直接打入此账号。该账号的取现、转账及其它资金减少的情况，必须三方签字才能办理。任何一方无权要求工程方支付现金的方式给某人或打入其私人账号，如有发生，造成的所有损失由其一方承担。

甲、乙、丙三方联名银行卡：开户银行：银行，开户名：开户账号：（此处可后续办理银行卡后添加，甲、乙、丙三方按手印确认）

五、盈余分配及债务承担：

1、盈余分配：盈余以甲乙丙三方出资为依据，按比例分配。

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。

3、合伙其间，任何一方不得发生以损害合伙人利益而获取个人利益的行为，如有发生，将承担合伙人的所有损失。

4、三方现金入账时，必须按时、足额的的到位，任何一方资金无法及时到位，如给合伙人造成的损失，由其一方承担。

六、退伙：合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经三方协商同意；

七、项目日常管理

1、一个自然月必须对材料库存进行盘点、工具清点、员工工资发放清单、杂项支出清单。

2、所有的支出均需三方签字后方能下账。当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负。

3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙丙三方事先共同决定，三方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。

八、合伙期满。合伙期满，甲乙丙三方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担；一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。

九、违约责任。1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿。2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。

十、其他。合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向仲裁委员会提请仲裁。

合伙人（甲方）：合伙人（乙方）：合伙人（丙方）：年月日年月日年月日

工程协议书篇2

甲方：__________________电脑有限公司

法定代表人：________________________

住址：______________________________

邮编：______________________________

联系电话：__________________________

乙方：______________________________

法定代表人：________________________

住址：______________________________

邮编：______________________________

联系电话：__________________________

本软件工程师培训协议书由上列各方于__________年_______月_______日在__________市订立。

鉴于甲方为____________有限公司(以下简称“____________”)授权培训机构;乙方已经充分了解甲方所提供培训各方面，现甲乙双方就甲方为乙方进行软件工程师培训事宜，双方经协商一致，达成软件工程师培训协议，协议如下：

第一条甲方的权利与义务

1.1 甲方有权根据____的统一要求及本中心的有关对教学、实习、推荐就业以及相关的各个环节对乙方进行管理。

1.2 甲方有权要求乙方遵守甲方的规章制度。若乙方有三次违纪记录，甲方有权要求乙方退学，所收各项费用不予退还。

1.3 甲方有权根据____的要求及用人企业的需求调整教学安排、管理规定。

1.4 甲方应及时组织认证考试，乙方考试合格，及时颁发认证证书。

1.5 在乙方完成两学期课程获得证书后，甲方应予以100%推荐工作，原则上应给乙方三次推荐机会。

1.6 甲方应按照____规定的方法、模式实施教学。如有变动应向乙方说明。

1.7 甲方应认真处理乙方在教学及管理方面提出的意见和建议。

1.8 甲方承诺乙方成为注册学员时(以签署本协议并交纳费用为准，下同)即拥有获得相应培训和服务的权利。

第二条乙方的权利和义务

2.1 乙方有权获得软件工程师课程的培训。

2.2 乙方通过相关考核有权获得相应的认证证书。

2.3 乙方有权对甲方的教学和管理提出意见和建议，甲方应认真对待。

2.4 乙方完成两学期课程获得证书后，有权要求甲方按照约定推荐工作。

2.5 乙方同意遵守____及本中心的有关管理制度。

2.6 乙方同意足额及时向甲方交纳有关费用。

2.7 乙方承诺遵守甲方各项管理规章制度，并同意如有三次违纪记录及一次违法行为则自动退学。

2.8 乙方有权了解学习、实习及安排就业方面的规定。

2.9 乙方承诺认真完成各项课堂学习任务，及时认真完成老师布置的习题，实习课程、项目设计及毕业设计。

2.10 乙方承认已详细了解甲方培训课程及教学、管理各方面的情况;乙方承诺一旦成为本中心注册学员不得中途退学，否则，所交学费不得要求甲方退还。

2.11 乙方确认学习期间所完成的项目设计及毕业设计的软件著作权等多项权利均属甲方所有。

第三条其它约定

3.1 本协议自签订之日起生效，有效期至学员软件工程师认证系列课程两学期结束、并且甲乙双方已履行完毕各自的义务为止。

3.2 如果乙方在学期之间暂时中断学习，本协议处于待执行状态，学员参加后续课程学习时，本协议继续生效。学员中途终止学业，则本协议自行终止。

3.3 本协议的附件及甲方所公布的各项规章制度与正文具有同等效力。

第四条陈述和保证

4.1 甲方的陈述和保证

甲方向各方陈述和保证如下：

(1)其是一家依法设立并有效存续的电脑公司;

(2)其有权进行本协议规定的行为，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

4.2 乙方的陈述和保证

乙方向各方陈述和保证如下：

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2)其有权进行本协议规定的行为，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务;

第五条违约责任

5.1 甲方的责任

(1)如果甲方未按本协议履行，则应退还乙方所交费用.(2)如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

5.2 乙方的责任

(1)如果乙方违反本协议，则甲方可终止协议，乙方所交费用不予退还.(2)如果乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

第六条保密

一方对因本次软件工程师培训而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条补充与变更

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

第八条协议附件

8.1 本协议附件包括但不限于：

8.1.1 各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议;

8.1.2 各方的营业执照复印件、及相关的.各种法律文件;

8.2 任何一方违反本协议附件的有关规定，应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。

第九条不可抗力

9.1 由于不可抗拒因素导致本协议不能履行，双方可以互免责任。不可抗拒因素包括：自然灾害、意外事故、军事行动、战争、罢工、**、传染病、法规变更等。

9.2 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十条争议的解决

本协议书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十二条后继立法

除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。

第十三条通知

13.1 本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

13.2 前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

13.3 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十四条协议的解释

本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

第十五条生效条件

本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。

本协议—式________份，具有相同法律效力。各方当事人各执________份，其他用于履行相关法律手续。

甲方：______________________ 乙方：_______________________

法定代表人(或授权代表)：法定代表人(或授权代表)：

(签字)____________________(签字)_____________________

身份证号：__________________

(附乙方身份证复印件)

工程协议书篇3

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方愿将新蔡县余店镇文化路商住楼外墙乳胶漆工程委托给乙方施工完成。为维护双方权利，明确双方责任，结合实际情况，制定如下条款，双方共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：新蔡县余店镇文化路商住楼

工程地点：新蔡县余店镇文化路

承包范围：外墙涂饰，包工包料

承包工程期限：按甲方书面通知开、竣工时间为准

二、双方权利义务：

甲方工作：

1、向乙方提供工程量及开、竣工时间

2、提供施工场地及原材料堆放地点

3、随工程进度对工程验收或竣工验收

乙方工作：

1、乙方自备施工用大小机具并保养

2、负责施工人员的人身安全、防护，如出现问题并承担后果责任及费用。做好工程在验收前的自检工作。配合甲方对工程施工中间验收及竣工验收，保证工程质量，按甲方通知时间保质保量完成施工任务。

3、负责施工人员的吃住，生活费用，按时支付施工人员工资。

4、工程竣工后，在没有交付使用前对成品保护，做到工完场清。

5、对验收不合格部位必须返工重做，直到验收合格为止并承担返工所用的一切费用及甲方提出合理按规定的罚款。

三、工程质量要求：合格

四、工程质量验收：

1、工程所用材料品种，颜色必须符合设计要求或选定样品要求：底层的质量必须符合相应等级规定。

2、腻子的塑性和底层的粘接应牢固平整。刷漆严禁掉粉、起皮、裂纹、漏刷和透底。

五、合同价款：按外墙满面积计算(即空口实算)一楼卷闸门口不算面积。每平方米元

六、付款方式：

七、保修时间：按国家规定屋面防水时间保修或甲、乙双方约定时间年，保修金约定元。

八、违约：合同签订后，双方均不得违约，如有违约，有违约方承担违约责任并承担万元违约金赔偿给对方。

九、争议：在执行合同中间发生争议，双方可友好协商解决争议，协商不成，可将争议提交有管辖权的人民法院进行裁决。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字按指印生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书篇4

工程项目名称：_________________________________

甲方（发包单位）：_____________________________

乙方（承包单位）：_____________________________

为了规范建设市场，在工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据_________________有关要求，并经甲乙双方同意，特订立如下协议：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到

（一）向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

（二）对本单位工程项目人员进行廉政教育；

督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，出给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

（三）甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意；

在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

（四）甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

（五）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

（六）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，难以拒收的，必须按有关规定登记上交；

不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（七）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

（八）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（九）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（十）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方及其工作人员应当做到

（一）乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

（二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

（三）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（四）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

（五）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（六）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、奖惩

（一）乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

（二）甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。

由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

（三）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为，均适用本协议。

六、声明及保证

（一）甲方：

1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

（二）乙方：

1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

七、保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

八、不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、**、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

九、通知

（一）根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。

以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

（二）各方通讯地址如下：________________________________________________。

（三）一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任

十、争议的处理

（一）本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；

协商或调解不成的，按下列第__________种方式解决。

1．提交_________仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

十一、解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

十二、补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十三、合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。

甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章)：________________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

地址：_______________________ 地址：_______________________

电话：_______________________ 电话：_______________________

_________年_______月_______日 _________年_______月_______日

签订地点：___________________ 签订地点：___________________

工程协议书篇5

一、索赔成立

1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、工程索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

三、索赔事项概述

由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。

根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。

根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。

通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存

在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

四、索赔项目

索赔事件性质分以下几种：

1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。

结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：

1、人工费：

由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。

2、施工机械费：

因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

3、管理费：

因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4、利息：

主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。

5、措施费：

包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

五、索赔计算

一、工程延期索赔

1、人工费：

工日：17×54工日=918工日

人员窝工按照定额单价乘以0.75,52.23元×0.75×918=35960元

工资上涨费不予考虑。

2、施工机械费：

挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。

48000元×54÷30×2=172800元

24000元×54÷30×4=172800元

3、管理费

合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元

工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元

4、利息

履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。

1150000元×54÷30×5.6%=115920元

5、措施费

合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元

工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元

工程延期索赔合计：1227559元

二、工程变更的索赔

原设计A区挖方211490m3，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为

5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m3，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔金额为：（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元

索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元

六、索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。

20___年__月__日

工程协议书篇6

本协议由____公司（以下简称“甲方”）与____公司（以下简称“乙方”）共同签署。

现乙方所承担的所有电力设计工程已全部完工，甲乙双方均履行了各自的权利和义务。为保证工程结算的准确性，本着平等、自愿、有偿的原则，在双方已经达成《工程设计技术合作协议》的基础上，甲乙双方经协商一致，订立本协议书。

甲乙双方就20xx年第四季度合作，_______的全部结算事项达成如下共识条款：

一、20xx年第四季度，甲方共应向乙方支付设计费合计______元人民币。

二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定三个点的税费______元和管理费用____元。甲方实际应支付乙方设计费合计______元。

三、本协议订立后，甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕，所有权利义务已作最终处分，不再有其它争议。

四、履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移

五、因本协议发生的一切争议，双方应妥善协商解决。本协议若发生争议，由协议签订地法院管辖，原合同约定与本协议不一致之处，以本协议为准。

六、本协议一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。甲、乙双方签字后即刻生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行。双方账款结清后，本协议自然失效。

甲方（公章）：________ 乙方（公章）：________

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

邮政编码：邮政编码：

______年___月___日 ______年___月___日

工程协议书篇7

发包方：__________________(以下简称甲方)

承包方：__________________(以下简称乙方)

为了搞好(工程名称)乳胶漆分部工程，加快施工进度，保证质量，完成施工任务。双方本着友好合作，互惠互利的原则，甲方将(工程名称)乳胶漆分部工程承包给乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况：

工程名称：(工程名称)

工程地点：四川省雅安市汉源县

第二条承包形式：

本工程采用包工包料形式包干。

第三条承包单价：

本合同为固定单价合同(包工、包料)，工程量按实际内墙涂刷面积计算，合同价格乳胶漆为__元/m。本价格为施工完成后的成品单价，包括主要材料费(含材料购买、运输等费用)、辅助材料费、人工费、管理费、利润等费用(不含发票、税金)。

第四条承包范围：

1、天棚无水泥砂浆粉刷直接刮腻子，乙方负责处理基层，天棚阴角做角刮腻子成品。内墙面及梁柱水泥砂浆粉刷后交乙方刮腻子二遍，乳胶漆二遍。

2、阳台、通道、楼梯、室内等所有做内墙乳胶漆部分。

3、乙方施工中所用的脚手架级一切机具由乙方自行负责，所有乙方施工人员应听从甲方管理人员指挥，不得违章作业。不按甲方要求施工所发生的返工费用由乙方承担返工费用及甲方损失，甲方指挥造成的返工费用由甲方负责。

第五条合同工期及施工质量标准：

1、内墙乳胶漆应符合行业标准。以单体楼为单位计算，合同施工工期天，具体开工日期土建工程满足施工条件，以发包方书面通知为准。

2、要求内墙底子用腻子封底两遍，面层用乳胶漆两遍，施工质量为合格。(成品以质量监督站、监理公司、建筑单位等单位验收结果为准)。

3、材料必须与封样材料相符，材料均须具有权威部门出具的检验、检测报告及产品合格证。

第六条安全责任：

乙方必须严格按安全操作规程操作，严禁违章操作，承包人必须派技术人员在施工现场管理、安全、质量生产。严禁酒后上架作业。在整个施工过程中如乙方违章作业，发生的安全事故产生的经济及法律责任均由乙方负责。

第七条工期及违约责任：

乙方应按甲方规定的工期内时间完成，(具体施工日期以甲方书面通知为准)。乙方在施工中如质量、工期不能达到合同要求，甲方有权终止合同，更换班组，乙方应在两天内无条件退场，已施工部分按甲方认可合格部分付给30%工程款，余款做赔偿甲方由此造成的损失费用。

第八条工程量及付款方式：

本项目无预付款或定金。以单体楼实际施工面积为结算单位，施工完毕后经发包方、总承包单位、监理单位现场验收合格后付至合同价款的80%，工程竣工验收合格并确认工程量后付至结算价款的98%，余款2%作质保金，质保期满后15日内结清(质保期一年，自工程验收合格之日算起)

第九条本合同所发生的争议或因执行本合同所产生的争议应由双方协商解决，如协商不成交由法院裁决。

第十条本合同未尽事宜双方协商解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起效，工程竣工、工程款结清作废。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书篇8

甲方：

乙方：

住所地：

经甲、乙双方友好协商，并根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规之规定，就乙方负责经营工程建设事项达成如下一致协议，望双方共同遵守。

一、经营内容

1.工程名称：

2.工程内容：

3.工程价款：

二、经营方式

乙方负责所有本协议项下工程所需的人工、材料及设备的费用。

三、经营期限

为天，自年月日起至年月日止。

四、经营指标

1.工程质量：本工程要求达到优良等级。

2.安全指标：本工程要求按工程所在地文明及安全达标，事故频率控制在 %以内，歇工率控制在 %以内，不允许有重大伤亡事故发生。

五、管理费及税金

1.管理费：乙方应按本协议项下工程价款的 %作为管理费及税金支付给甲方。

支付时间：甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除，最后管理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额及时间结算。

2.税金及其支付：

六、甲方的权利义务

1.甲方有权对乙方的经营活动进行定期或不定期的检查、监督、审计和指导。

2.根据乙方的需要，委派有关人员配合乙方的经营。

3.有权按本协议第五条规定收取管理费及税金。

4.如涉及工程设计变更等事宜，甲方必须予以配合。

5.甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方。

七、乙方的权利义务

1.乙方不得违反国家的法令、政策，并遵守甲方的各项规章制度，严格按本协议的规定充分、全面地履行合同。

2.为切实可靠地履行合同，乙方必须保证自己上岗率不低于 %。

3.因经营过程中发生的所有违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的，均由乙方承担。

4.未经甲方书面同意（或甲方的授权人），除因工程建设与建设方外，乙方不得以甲方项目部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务，更不得擅自私刻项目部印章或财务专用章及一切与甲方有关的印章。

5.乙方保证其施工是连续的。

6.乙方必须按本合同第五条规定，及时支付管理费及税金。

7.承担因其经营活动而引起的经济风险。

8.乙方应在（1）工程竣工验收后

或（2）本协议解除后

或（3）本协议终止后

及时将图纸、印鉴、技术材料、合同（协议）、往来信件、传真及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。

9.乙方不得将本协议项下的权利义务转让给第三人。

八、违约责任

1.若甲方未能按本协议第六条第5项及时足额拨付工程款，则每逾期一天，甲方应按未付部分的万分之二承担违约责任。

2.因甲方监管错误从而导致工程质量未达到协议约定的优良等级或延误工期的，乙方不承担法律责任。

3.如本工程的质量未经验收通过，则乙方须向甲方赔偿万元。

4.乙方如未能按协议第四条第2项切实履行合同的，则每超过控制指标 %，应承担本协议项下工程价款 %的违约责任。

九、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。

十、在履行本协议期间如有纠纷，则首先由甲、乙双方友好协商，协商不成，则交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决。

十一、本协议在甲、乙双方一致同意的前提下可解除。

十二、本协议一式贰份，双方各执壹份，并在双方盖章或签字后生效。

甲方：乙方：

合同签字地点：

合同签字时间：